4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1. Приступить к выполнению работ своевременно, выполнить работы по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с техническим заданием.
4.1.2. Подрядчик в период производства ведёт исполнительную документацию (журнал производства работ, акты скрытых работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы).
4.1.3. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
4.1.4. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока дефектов (недостатков), Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных дефектах (недостатках).
4.1.5.Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения контракта (либо обслуживаемого по контракту), в том числе в отношении имущества 3-их лиц.
4.1.7. Возместить убытки Заказчику, а также всем третьим лицам, возникшие вследствие выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе компенсировать вред жизни и здоровью граждан.
4.1.8. Обеспечить соблюдение общественного порядка на территории проведения работ, установленных правил пожарной безопасности, электробезопасности, а так же правил техники безопасности при производстве работ.
4.1.9. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на месте выполнения работ от начала производства работ до сдачи результатов работ Заказчику.
4.1.10. Выполнить все работы без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику.
4.1.11. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1.Заказчик обязуется
5.1.1. Принять работу, выполненную Подрядчиком с надлежащим качеством.
5.1.2. Уплатить Подрядчику все причитающееся по контракту в порядке и на условиях настоящего контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.Давать Подрядчику указания, относительно исполнения настоящего контракта.
5.2.2. Запрашивать у Подрядчика всю необходимую информацию о ходе выполнения работ по контракту, в том числе объяснения о причинах неисполнении/ненадлежащего исполнения работ по контракту.
5.2.2. В любое время проверять выполнение работ по контракту, в том числе с привлечением третьих лиц.
5.2.3. Удерживать и/или взыскивать неустойку (штрафы, пени) предусмотренные настоящим контрактом, а также убытки при их возникновении.
5.2.4. Требовать возмещения убытков, либо удерживать их на условиях предусмотренных настоящим контрактом.
ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ на объекте и необходимости организации комиссии по приемке. Указанное уведомление должно быть представлено Заказчику по адресу: 624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 27.
6.2.Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством. При сдаче-приемке Подрядчик предоставляет Заказчику документацию, подтверждающую выполнение работ и ее качество. Сдача-приемка оформляется актами приемки выполненных работ (форма КС № 2, форма КС № 3), актом приемочной комиссии (Приложение № 2). При обнаружении недостатков, недостатки фиксируются в акте приемочной комиссии с указанием сроков их устранения.
6.3. Для проверки соответствия качества выполненной работы требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов или провести экспертизу своими силами. Экспертиза силами Заказчика проводится в процессе работы Приемочной комиссии Заказчика.
6.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течении 10 дней со дня получения уведомления при условии предоставления Подрядчиком всех необходимых документов на выполненные работы, и направить Подрядчику подписанные акты или мотивированный отказ в приемке работ.
6.5. При наличии замечаний к работам, выявленным Приемочной комиссией, которые препятствуют приемке работ и требуют устранения, Подрядчик обязан устранить замечания, при этом Подрядчику предъявляется неустойка (пени, штраф), а также требование о возмещении убытков, в случае их возникновения у Заказчика.
6.6. Все замечания Подрядчик устраняет за свой счет. После устранения замечаний приемка производится в порядке, предусмотренном п.6.2. настоящего контракта.
6.7. Риск возможного разрушения или повреждения результата работ до их приемки в целом несет Подрядчик.
6.8. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами актов приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии, или актов устранения недостатков выполненных работ, если такие имелись.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в виде фиксированной суммы. Размер штрафа в виде фиксированной суммы составляет 2,5 % от цены контракта, что составляет 14652,69 рублей.
7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. По условиям настоящего контракта просроченными обязательствами признаются нарушение Подрядчиком срока начала работ, нарушение Подрядчиком срока окончания работ, нарушение Подрядчиком срока выполнения отдельного этапа работ, если контрактом или соглашением сторон были установлены сроки поэтапного выполнения работ.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в виде фиксированной суммы. Размер штрафа в виде фиксированной суммы составляет 10 % от цены контракта, что составляет 58610,78 рублей.
7.6.Указанная неустойка (штраф, пеня) взыскивается Заказчиком на основании претензии, выставленной Заказчиком Подрядчику. Выставленная претензия является основанием для удержания суммы неустойки (штрафа, пени) из цены контракта, и дает право Заказчику после приемки выполненных работ перечислить Подрядчику цену контракта за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени). При удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из цены контракта Заказчик теряет право на ее удержание из предоставленного обеспечения по контракту.
7.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Размер неустойки (штрафа, пени) не подлежит изменению в арбитражном порядке.
7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от их контрактных обязательств.
7.10. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.