Цена Контракта и порядок расчётов




2.1. Цена Контракта составляет __________(___________________) рублей, в том числе НДС (18 %) – _______________(____________________________) рублей (для плательщиков НДС).

2.2. Цена является фиксированной, пересмотру и изменению не подлежит в течение срока действия Контракта.

2.3. Цена Контракта указана с учетом расходов на перевозку (доставку), сборку и установку оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата производится в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за фактически поставленный товар в течение 20 (двадцати) банковских дней, после предоставления Исполнителем документов: счет, счет-фактура (для плательщиков НДС), товарная накладная.

2.5. Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Ярославской области на 2013 год.

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять товар в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя.

3.1.2. Оплатить товар в соответствие с условиями настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Поставить товар в соответствие со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2 к Контракту).

3.2.2. Поставить Заказчику товар должен поставляться в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в фабричной упаковке с указанием производителя, состава и датой выпуска товара.

3.2.3. Нести риск случайной гибели и повреждения товара до момента передачи товара Заказчику и подписания обеими сторонами товарной накладной.

3.2.4. По результатам выполненных обязательств, предоставить Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и товарную накладную.

3.3. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

3.3.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.3.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

3.3.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

Порядок приемки товара

4.1. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.2. Приемка товара осуществляется по адресу указанном в техническом задании (Приложение 1 к Контракту). При приемке осуществляется проверка количества и качества товара на соответствие требованиям настоящего Контракта.

4.3. При обнаружении несоответствия количества и качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего Контракта, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара.

4.4. Исполнитель обязан без промедления заменить поставленный товар товаром надлежащего качества. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим законодательством.

 

Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные по вине Исполнителя и выявленные в результате оказанных услуг.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств, или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

При наступлении указанных обстоятельств одна сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от оказания принятых обязательств по настоящему Контракту.

 

Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

6.2. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами взятых на себя обязательств.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: