5.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 42 314 (сорок две тысячи триста четырнадцать) рублей 36 копеек (5 % от начальной максимальной цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки).
5.1.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, что составляет 63 471 (шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят один) рубль54 копейкиили информацию, подтверждающую его добросовестность[4]. (Предложение включается в случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта).
5.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банками соответствующей требованиям статьи 45 Закона или внесением денежных средств на счет Заказчика.
5.3. Подтверждением обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, является поступление денежных средств на счет Заказчика.
5.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц (то есть срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее 01.12.2018 года).
5.5. В ходе исполнения Контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
5.6. Денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчикомактао приемке выполненных работ (КС-2), либо со дня прекращенияобязательств по Контракту соглашением Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта.
Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, путем их перечисления на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта.
Обязательство Заказчика по возврату Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, считается исполненным в день проведения операции по списанию соответствующей суммы с лицевого счетаЗаказчика, для ее зачисления на счет Подрядчика.
5.7. В случае,если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом, в течение 5 (пяти) рабочих дней, не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее по тексту – Правила), в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, предусмотренном Правилами в размере_______ (указывается сумма прописью)рублей (ь/я) ___ копеек (йка/йки) – (3 % от цены Контракта / этапа в случае, если цена Контракта / этапа не превышает 3 млн. рублей / 2 % от цены Контракта / этапа в случае, если цена Контракта / этапа составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 % от цены Контракта / этапа в случае, если цена Контракта / этапа составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). (Предложение не включается в случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта).
6.4.1. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта. Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере84 628 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей72 копейки- 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (Предложение включается в случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта).
6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, в том числепредусмотренного пунктами3.1.4., 4.1. настоящего Контракта,которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в порядке, предусмотренном Правилами в размере (1000 (одна) тысяча рублей, если цена Контракта не превышает 3 (три) млн. рублей; 5000 (пять) тысяч рублей, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей (включительно);10000 (десять) тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей (включительно).
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, предусмотренном Правилами в размере: 1000 (одна) тысячи рублей, если цена Контракта не превышает 3 (три) млн. рублей (включительно); 5000 (пять) тысяч рублей, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей (включительно);10000 (десять) тысяч рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. В случае неисполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик составляет и в трехдневный срок с момента составления направляет Подрядчику Акт об уменьшении оплаты выполненных работ (далее - Акт), в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, размер неустойки (штрафа, пеней), подлежащей взысканию, итоговая сумма, подлежащая оплате. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения Акта не исполнил требование Заказчика о добровольной оплате неустойки или не направил Заказчику возражение на Акт, Акт считается принятым Подрядчиком и служит основанием для уменьшения оплаты выполненных работ.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.12. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта, а также причиненный по вине работников Подрядчика.
6.13. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.
6.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении действий обстоятельств непреодолимой силы в течение3 (трех) календарных дней с даты наступления действий обстоятельств непреодолимой силы, с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Хакасия.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде, и (или) посредством электронной почты и (или) факсимильной связи. По полученной претензии, Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.10.2018 года.
9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.