5.1. Сдача выполненных по настоящему договору Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным Сторонами.
5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.3. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему договору) считается дата утверждения уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами рекламационного акта.
Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. В случае не предоставления по вине Заказчика утвержденной проектно-сметной документации, не передачи строительной площадки в установленные настоящим договором сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков Заказчиком.
При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем договоре, в том числе за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию по причинам, не зависящим от Заказчика, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 10 % от цены договора.
6.3. Если подрядчик допустил нарушение любых установленных договором сроков на срок более десяти дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий договора и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней и штрафов.
6.4. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
Особые условия
7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.2. Ущерб, нанесенный четвертому лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, Заказчика компенсируется виновной стороной.
7.3. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.
7.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "30" июля 2018 года.
7.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами с помощью электронной подписи на электронной торговой площадке с последующим оформлением бумажной формы договора в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 – Техническое задание Заказчика
Приложение № 2 – Локальная смета (в редакции победителя закупки)
РЕКВИЗИТЫСТОРОН
| ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борский агропромышленный техникум» (ГАПОУ ЛО «БАПТ») Почтовый адрес: 187643, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Бор. факс: / 8 - 813 - 66 / - 21-190 ИНН 4701002194, КПП 471501001 ОГРН 1034700507852 л/с 31456Ш29870 в УФК по Ленинградской области Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/с 40601810900001000022 | ПОДРЯДЧИК: |
От имени Заказчика: От имени Поставщика:
Врио директора Должность
ГАПОУ ЛО «БАПТ»
______________________Э.В. Антипенко ______________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП Подписывается ЭЦП
Приложение № 1
к Договору №__________
от «_____»____________ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На косметический ремонт кабинета №41 здания Учебного корпуса
по адресу д. Бор, Бокситогорского района Ленинградской области
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | |||||
| Раздел 1.Монтажные работы. | ||||||||
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен. | м2 | 0,61316 | ||||||
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | 0,470376 | ||||||
| Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской. | 100 м2 | 0,470376 | ||||||
| Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен (в 2 уровня) | 100 м2 | 0,61316 | ||||||
| Разборка плинтусов | 100 м2 | 0,2804 | ||||||
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина. | 100м2 | 0,470376 | ||||||
| Устройство покрытий из линолеума(пожарная безопасность РП1,В2,Д2,Т2) | 100 м2 | 0,470376 | ||||||
| Устройство плинтусов пластиковых. | 100 м2 | 0,2804 | ||||||
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой не распространяющий горения, с низким дымо-и газовыделением марки АВВГнг-LSс числом жил-2 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.077 | ||||||
| Светильник потолочный светодиодный, СанПиН 2.4.2.2821-10, мощьность 38 Вт,IP20/ IP40. | 100 шт. | 0,11 | ||||||
| Выключатель двухклавишный для скрытой проводке серия «ПРИМА», марка С56-043,цвет белый. | 10 шт | |||||||
| Раздел 2. Дверь. | ||||||||
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных. | 100 м2 | 0.033726 | ||||||
| Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.033726 | ||||||
| Блок дверной пластиковый | шт. | |||||||
Составил:
Заместитель директора по Административно-хозяйственной работе ____________А.И. Мухин
Приложение № 2
к Договору №__________
от «_____»____________ 20__ г.
Локальная смета (в редакции победителя закупки)
От имени Заказчика: От имени Поставщика:
Врио директора Должность
ГАПОУ ЛО «БАПТ»
______________________ Э.В.Антипенко ______________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП Подписывается ЭЦП
Приложение №3
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (обоснование начальной (максимальной) цены)