5.1. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
5.2. Место выполнения работ: работы проводятся на территории жилой застройки ЗАТО Озерный.
5.3. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: с момента заключения Контракта по 15 июля 2020 года.
5.4. По каждому случаю невыполнения или несвоевременного выполнения своих обязательств по настоящему Контракту составляется двухсторонний акт.
5.5. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу объекта.
- Обеспечение строительства материалами и оборудованием
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в соответствии с локальной сметой и условиями настоящего Контракта, а также осуществить их доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение.
6.2. Все поставляемые для работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
- Сдача и приемка работ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего объема работ по Контракту. В процессе производства работ работы сдаются представителю Заказчика.
Подрядчик предоставляет следующую документацию:
- Акт выполненных работ (Приложение № 3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-Исполнительную документацию.
Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (Приложение № 3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней проверяет фактически выполненные объемы работ, расход материалов, правильность применения сметных расценок, подписывает акты и возвращает Подрядчику.
7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в установленный срок своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке недостатки.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.
7.5. Согласование ввода в эксплуатацию объекта производит Подрядчик, ввод объекта в эксплуатацию производит Заказчик.
Гарантии качества работ
8.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования, применяемых при ремонте объекта, соответствуют спецификациям, указанным в смете затрат, стандартам, техническим условиям.
8.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев. Осмотр отремонтированных участков дороги осуществляется в присутствии представителя подрядчика через 90 и 330 дней с момента подписания акта выполненных работ.
8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или неправильной эксплуатации объекта.
8.4. При обнаружении дефектов дорожного покрытия Подрядчик обязуется исправить выявленные недостатки за свой счет и применением своих материалов, при этом гарантийный срок продляется на срок исправления дефектов.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. Для подтверждения обнаруженных дефектов Заказчик за свой счет вправе привлечь экспертизу, стоимость которой Подрядчик обязан возместить в случае подтверждения допущенных дефектов.
8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Ответственность сторон
9.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Контрактом.
9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом в порядке, предусмотренном правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
9.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей*.
* Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ___ (__) руб. __ коп.**
** Размер штрафа устанавливается в виде 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей***.
***Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
9.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.д.). При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
10.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны письменно уведомляют друг друга (с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным государственным органом) в течение 5 (Пяти) дней с даты их наступления.
Разрешение споров
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным оформлением протокола.
11.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Расторжение контракта
12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством РФ.
12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
12.2.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
12.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
12.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.3. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.3.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты оказанных услуг.
Прочие условия
13.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему контракту.
13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в случае не достижения договоренности – в соответствии с законодательством РФ.
13.3. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок сообщить об этом друг другу в письменной форме с предварительным уведомлением телефонограммой.
13.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует по «05» августа 2020 года.
13.5. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных Сторонами обязательств по Контракту.
13.6. Не предусмотренные настоящим контрактом взаимоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.
13.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон контракта.
13.8. После заключения контракта в форме электронного документа стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация;
Приложение № 3 – Акт выполненных работ.