Г. Брянск «» марта 2016г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ньютек», в лице генерального директора Смирнова Алексея Валерьевича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, каждый в отдельности именуемый «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать товар (автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» и комплектующие к нему) на условиях настоящего Договора.
1.2. Предметом поставки являются автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» и комплектующие к нему, далее по тексту «Товар».
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в срок, указанный в гарантийном талоне завода изготовителя, выдаваемым на каждую единицу товара. Составляет 12 месяцев со дня продажи.
2.2. Гарантийные обязательства по данному договору не выполняются Поставщиком в случае частичной или полной не оплаты Покупателем за Товар.
2.3. Товар принимается на гарантийный ремонт по адресу: г.Брянск, ул.Рябиновая, д.8А
2.4. Поставщик оказывает по отдельному договору с Покупателем услуги по восстановлению и ремонту Товара после окончания срока гарантии.
АССОРТИМЕНТ, ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО) И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма каждой поставки согласовываются между Поставщиком и Покупателем и указываются в счете на каждую партию.
3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям изготовителя и подтверждено необходимыми документами.
3.3. Товар предоставляется в упаковке, соответствующей техническим требованиям изготовителя.
СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Действие настоящего Договора начинается с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения обеими сторонами обязательств по настоящему договору.
4.2. Отгрузка заказанного товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления предоплаты (или авансового платежа) на расчетный счет Поставщика.
4.3. С момента получения Покупателем счета на оплату, существенные условия о наименовании и количестве товара считаются согласованными обеими Сторонами.
4.4. Отгрузка товара осуществляется со склада Поставщика, расположенного по адресу: г.Брянск, ул.Рябиновая, д.8А силами и средствами Покупателя.
4.5. В отдельных случаях условия поставки и взаиморасчеты определяются по соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.6. Право собственности на передаваемый Покупателю товар сохраняется за Поставщиком до момента полной оплаты всей поставляемой партии товара.
4.7. Отгрузка товара осуществляется в присутствии представителя Покупателя, полномочия которого удостоверяются надлежаще оформленной доверенностью на получение товара.
4.8. Поставка считается осуществленной с момента подписания Покупателем, либо его уполномоченным представителем накладной о приемке товара или иного учетного документа, подтверждающего факт получения товара Покупателем.
СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При приемке товара от Поставщика Покупатель проверяет соответствие наименований, количество, комплектность товара, указанной в сопроводительных документах, и отсутствие внешних признаков повреждений путем ее осмотра. Количество фактически принятого товара отражается в накладной и в акте приема – передачи.
5.2. Претензии по количеству, наименованию и комплектности товара могут быть предъявлены Покупателем Поставщику до момента подписания Покупателем, либо его уполномоченным представителем Акта приема – передачи товара.
5.3. При обнаружении недостатков переданного товара Покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить об этом Продавцу. В случае невыполнения правила, предусмотренного настоящим пунктом, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о замене товара, не соответствующего условиям договора поставки о качестве или об ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара.
5.4.Претензии по количеству и комплектности товара принимаются в течение 10 (Десяти) дней с момента получения товара Покупателем, претензии по качеству – в течение гарантийного срока.
5.5. Представитель Поставщика обязан одновременно с передачей продукции предоставить Покупателю либо его уполномоченному представителю следующие документы:
· Накладная на отгруженный товар;
· Акт приема – передачи;
· Гарантийные талоны (1 экземпляр на каждую единицу товара).
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Получение товара оформляется актом приёма-передачи товара. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.6.2. Оплата товара Покупателем осуществляется, путем предоплаты в размере не менее 30% стоимости заказанной партии товара, любым способом в течении 5 дней со дня выставления счета Поставщиком.
6.3. Оплата оставшейся, после предоплаты, части стоимости товара осуществляется в течение 3 (трёх) банковских дней, со дня готовности к отправке товара Поставщиком.
6.4Днём продажи Поставщиком товара считается дата на акте приёма-передачи товара, подписанном Покупателем и Поставщиком. В случае не подписания акта приема –передачи Покупателем в течение 10 рабочих дней после отгрузки Товара, днем продажи товара будет считаться дата в товарно-транспортной накладной, выданной транспортной компанией.
6.5. Цена за единицу поставляемого товара включает в себя стоимость упаковки. Налог на добавленную стоимость (НДС) не включён в стоимость товара, в связи с применением Поставщиком Упрощенной системы налогооблажения.
6.6. Покупатель извещает Поставщика об осуществлении безналичного платежа в течение 3(трех) дней с момента списания средств со своего расчетного счета.
6.7. Если Покупатель не произведет оплату в указанные в п. 6.2. сроки, Поставщик оставляет за собой право приостановить отгрузку товара до выяснения всех обстоятельств задержки с оплатой.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае если Покупатель после получения Поставщиком суммы предоплаты (или авансового платежа) откажется от поставки (части поставки) Поставщик вправе удержать неустойку в размере 20% от суммы поставки.
7.3 В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы поставки.
7.4. В случае нарушения сроков передачи товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы, соответствующей товару, передача которого просрочена, за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы поставки.
7.5. Уплата пеней производится только в случае признания их плательщиком или наличия соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.
ФОРС – МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если она докажет, что неисполнение обязательств было вызвано чрезвычайным и непредвиденным при данных условиях обстоятельством непреодолимой силы, которое нельзя было предвидеть, ни предотвратить; таким как: разрушительные силы природы, военные действия, катастрофы, эпидемии и др. Доказательством форс – мажора может служить официальный документ компетентной организации, подтверждающий факт неопределимой силы.
8.2. После прекращения действия форс – мажора обязательства Сторон возобновляются.
8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства неопределимой силы, обязана в течение разумного срока уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, с приложением соответствующих доказательств.
8.4. При отсутствии своевременного уведомления, предусмотренного п. 8.3., виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные несвоевременным уведомлением.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и изменением настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, споры подлежат к рассмотрению в Арбитражном суде Брянской области.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Односторонние изменения или дополнения настоящего Договора или односторонний отказ от его исполнения не допускается.
10.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены надлежащим образом и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫСТОРОН
«ПОСТАВЩИК» ООО «НЬЮТЕК» ИНН 3255521037 КПП 325701001 ОГРН 1123256020678 р/с 40702810902380000491 к/с 30101810100000000787 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва, БИК 044525787 Юридический адрес:241041,г.Брянск, ул.Донская, д.16 Почтовый адрес:241041,г.Брянск, ул.Донская, д.16 Контактный телефон: 8-905-177-15-15 Смирнов А.В. /__________________/ МП | «ПОКУПАТЕЛЬ» _______________________/________________________/ МП |
Приложение № 1
к Договору поставки №АЗ- ______________-1 от «» __________ 2016 г.
г. Брянск «____» ______________ 2016 г.
Акт № __
приема – передачи товара
Общество с ограниченной ответственностью «Ньютек», в лице генерального директора Смирнова Алексея Валерьевича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, передает, а Покупатель – _________________, в лице директора ________________________:
№ п/п | Заводской номер | Наименование товара | Количество | Сумма (руб.) |
1. | Автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» (цвет: белый) | |||
ИТОГО: |
Товар исправен, соответствуют требованиям законодательства РФ, в том числе требованиям о безопасности.
Покупатель претензий к Поставщику не имеет. Недостатков при осмотре не выявлено.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя.
Сдал Принял
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Ньютек»
А.В. Смирнов /_____________/ ___________________ /______________/
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Договору поставки №АЗ-___________-1 от «» ________ 2016г.
Комплектация автомата зарядки мобильных телефонов МОБИ-5:
1. Корпус автомата зарядки мобильных телефонов - 1 шт;
2. Разъемы для подключения телефонов в каждой ячейке – 5 шт;
3. Центральный блок управления (электронная плата) - 1 шт;
4. Замок электронно-механический – 6 шт;
5. Монитор FullHD Philips 27" – 1шт;
6. Видеоплеер FullHD - 1шт;
7. Цифровая клавиатура антивандальная Velleman – 1шт;
8. Купюроприёмник ICT A7 со стэкером на 400 купюр – 1 шт;
9. Монетоприемник разномонетный EU9-1шт;
10. Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 - 1шт;
11. Ключи к механическому замку – 2 шт;
12. Блок питания – 3 шт;
13. Кнопка электрическая – до 2 шт;
14. Механический замок – 1 шт;
15. Технический паспорт - 1 шт;
16. Руководство по эксплуатации автомата – 1 комплект;
17. Сетевой кабель (до 2 метров) – 1шт;
18. Упаковка – 1 шт.
19. Иные элементы.
Спецификация продукта
Номер места | Наименование группы товара, сорт | Номер упако-вочного ярлыка | Вид упаковки | Коли-чество мест, штук | Масса, кг | |
брутто | тара | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» | стрейч картон | |||||
Технический паспорт к автомату зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» | полиэтилен | - | - | |||
Всего по спецификации: | 3,5 |
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Ньютек»
А.В. Смирнов /_____________/ /______________/
М.П. М.П.