Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации работ по компенсационному озеленению в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), списком адресов по компенсационному озеленению (Приложение№2), локальной сметой на выполнение работ по компенсационному озеленению (Приложение №3), характеристиками товара, удовлетворяющими потребности Заказчика (Приложение №4), которые являются неотъемлемыми частями Контракта.
Цена контракта и порядок расчёта
2.1. Цена Контракта составляет 231 214 (двести тридцать одна тысяча двести четырнадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 20% - 38 535 (тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта определена по результатам проведения электронного аукциона (протокол от 06 марта 2020 года, извещение № 0172300000320000005).
2.4. Коэффициент аукционного снижения: 0,689999658
ИКЗ 203781901967078190100100090018130244
2.5. Цена Контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает в себя любые издержки Подрядчика, связанные с исполнением Контракта. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.
2.6. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
2.7. Оплата за фактически выполненные работы производится в безналичном порядке в срок не более 15-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), ведомости объемов работ по адресам, товарной накладной, с предоставлением протоколов испытаний на посадочный материал и грунт, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.
2.8. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования город Петергоф, предусмотренные ведомственной целевой программой «Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования», КБК 984 05037950000151 244, КОСГУ 226, 346.
Срок и место выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.06.2020г., с правом досрочного выполнения работ.
3.2. Место выполнения работ: территория зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Петергоф, в соответствии со списком адресов по компенсационному озеленению (Приложение №2).
Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять все работы на объектах своими силами в соответствии с требованиями соответствующих нормативных-правовых актов, техническим заданием (приложение №1), локальной сметой на выполнение работ по компенсационному озеленению (приложение №3), правилами выполнения работ для данного вида работ в сроки, установленные Контрактом.
4.1.2. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ.
4.1.3.В ходе выполнения работ обеспечить на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку мусора, распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.
4.1.4. При обнаружении недостатков при выполнении работ по требованию Заказчика, в установленный им срок, безвозмездно устранить выявленные недостатки.
4.1.5. В случае нарушения элементов благоустройства своими силами и за свой счет выполнять работы по их восстановлению.
4.1.6. Обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.
4.2. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования.
4.3.2. Требовать надлежащего выполнения условий Контракта.
4.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.4. Оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы на условиях и в объеме, предусмотренном Контрактом.
Порядок сдачи приемки
5.1.Приемка выполненных работ осуществляется сторонами подписанием предоставленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), ведомости объемов работ по адресам, товарной накладной с предоставлением протоколов испытаний на посадочный материал и грунт, в двух экземплярах в течение 3 рабочих дней после окончания выполнения работ.
5.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней подписать представленный акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и ведомость объемов работ по адресам либо представить мотивированные возражения с указанием причин отказа подписать их.
5.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.
5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
Ответственность сторон
6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными методами (форс-мажорные обстоятельства).
6.3. При наступлении указанных в пункте 6.2 обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 5-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.8. К обязательствам, не имеющим стоимостного выражения, относятся обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, связанные с не предоставлением в сроки, предусмотренные Контрактом, документов на оплату в соответствии с п.5.3. Контракта.
6.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.
6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
6.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло по вине другой Стороны.
6.16. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
6.17. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.18. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
6.19. Споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Подрядчиком. В случае неурегулирования спора, возникшего между Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров, он может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.