7.1 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
7.1.1 Возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией о закупке:
7.1.1.1 при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
7.1.1.2 при уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и/или сроков исполнения контракта и/или объема работы, предусмотренных Контрактом, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью Контракта с момента его подписания Сторонами.
7.2 Сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации (пункт 6 части 1, часть 2 статьи 95 44-ФЗ).
7.3 Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы (пункт 6 части 1, часть 3 статьи 95 44-ФЗ).
7.4 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Контракту.
7.5 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.6 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
7.7 При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта Стороны руководствуются положениями статьи 95 44-ФЗ.
8.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.4 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Контракта:
8.4.1 нарушение Подрядчиком сроков, установленных в разделах 3 и 5 Контракта, более чем на четырнадцать дней;
8.4.2 Подрядчик не выполняет мотивированных и обоснованных решений Заказчика по проекту или отказывается от их обсуждения;
8.4.3 аннулирование либо приостановление действия разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением работ;
8.4.4 наложение государственными (муниципальными) органами в рамках действующего законодательства РФ запретов либо осуществление действий, лишающие Подрядчика прав на выполнение работ;
8.5 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и/ или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
8.6 При расторжении Контракта по основаниям, указанным в пунктах 8.4, 8.5 Контракта, денежные средства по Контракту Подрядчику не выплачиваются, убытки и/или иные расходы Подрядчика, связанные с расторжением Контракта, Подрядчику не возмещаются.
8.7 Подрядчик вправе в установленном законом порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.8 В случае расторжения Контракта по причинам, указанным в пункте 8.7 Контракта, денежные средства Подрядчику не выплачиваются. Подрядчик обязан возместить причиненные заказчику таким расторжением Контракта убытки в полном объеме.
8.9 Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне.
8.10 Прекращение работ по Контракту оформляется актом, который является основанием для расторжения Контракта.
8.11 Документация, разработанная Подрядчиком к моменту расторжения Контракта, передается Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пять) дней.
8.12 Во всех остальных случаях, не оговоренных настоящей статьей, Контракт расторгается в порядке, установленном законодательством РФ.
8.13 Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной Контрактом и гарантийных обязательств по Контракту.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 В случае необходимости внесения изменений в документацию, Подрядчик вносит изменения во все экземпляры документации.
9.2 Изменения в документацию представляются Заказчику Подрядчиком с сопроводительным письмом, подписываемым уполномоченным лицом Подрядчика, имеющим право действовать от Подрядчика без доверенности, и в котором обязательно указывается номер и дата разрешения Подрядчика на внесение изменений в документацию, копия такого разрешения прикладывается к документации.
9.3 Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2019г. года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.4 Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.5 Ни одна из Сторон не вправе производить уступку прав требований без согласия другой Стороны.
9.6 Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения в Арбитражном суде Республики Карелия.
9.7 При разработке Подрядчиком задания на проектирование (технического задания) оно не должно противоречить требованиям задания Заказчика.
9.8 После утверждения задания на проектирование (технического задания), разработанного Подрядчиком, оно становится неотъемлемой частью Контракта, в части требований, предъявляемым к выполнению работ, составу работ и очередности выполнения работ.
9.9 Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
1. Обязательными приложениями к Контракту являются:
2. Задание на проектирование (Техническое задание) (Приложение № 1)
3. Календарный план выполнения работ (Приложение № 2).