4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Работы должны выполняться согласно Техническому заданию.
4.2. Ежемесячно до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем после завершения выполнения части работ от общего объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Муниципального заказчика о факте выполнения данных работ.
4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Муниципальным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах.
4.4. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3 Контракта, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (Один) экземпляр акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом, либо письменный мотивированный отказ с актом о недостатках.
При обнаружении в ходе приемки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый сторонами. В акте о недостатках должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
4.5. В случае получения от Муниципального заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок Подрядчик в срок, указанный в акте обязан устранить полученные от Муниципального заказчика замечания и недостатки за свой счет и письменно уведомить Муниципального заказчика об этом.
В противном случае Подрядчик обязан устранить полученные от Муниципального заказчика замечания и представить акт сдачи-приемки работ текущей датой, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
Акт сдачи-приемки работ подписывается Муниципальным заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке работ недостатков.
4.6. Подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату стоимости фактически выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.8. Муниципальный заказчик обязан в течение 3 (Трех) дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.7, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
4.9. Если Подрядчик не предупредит Муниципального заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.7 Контракта, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.8 срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Муниципального заказчика о прекращении работ, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Муниципальному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Контракта формируется по результатам проведения аукциона в электронной форме №_________________ и составляет _______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе НДС (если предусмотрен) - _______ (_____) рублей ___ копеек. Бюджет Советского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением.
5.2. Цена Контракта включает все расходы, в том числе на оплату труда основных рабочих; рабочих, занятых эксплуатацией машин, механизмов и транспортных средств; эксплуатацию машин, механизмов и транспортных средств; расходы порожнего пробега транспортных средств от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней выгрузки до автотранспортного предприятия; расходы, связанные с простоем транспортных средств в пунктах погрузки и выгрузки; ремонт и техническое обслуживание машин и транспортных средств; заправку горюче-смазочными материалами; погрузочно-разгрузочные работы; транспортирование мусора до объекта размещения отходов; расходы на передачу мусора (отходов) на объект размещения отходов, медицинские осмотры; страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; накладные расходы, сметную прибыль, уплату обязательных платежей.
5.3. Муниципальный заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы в соответствии с Контрактом, путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Подрядчика, реквизиты которого указаны в п. 12 Контракта, на основании акта сдачи-приемки работ в течение 30 (Тридцати) дней.
5.4. Обязательства Муниципального заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств, в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Муниципального заказчика, указанного в п. 12 Контракта.
5.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
5.6. В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчику выплачивается сумма только за фактически выполненные работы надлежащего качества на основании акта сдачи-приёмки работ в течение 30 (Тридцати) дней.
5.7. В случае нарушения обязательств Подрядчика Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) определенного Муниципальным заказчиком в требовании об уплате неустоек.
5.8. В случае, заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (Подрядчику), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Муниципальный заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей включительно).
6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.7. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом:
а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____ рублей ____ копеек (3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей);
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей)
в) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы _____ рублей ____ копеек (10% начальной (максимальной) цены Контракта, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе провести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.10. Штрафные неустойки уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Муниципальным заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.
6.11. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.
6.12. При выявлении нарушений в качестве выполненных работ, Подрядчик несет административную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации и Контрактом.
7.3. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется оформить и представить Муниципальному заказчику по своему усмотрению: либо банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; либо вносит денежные средства на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, в обеспечение исполнения обязательств по Контракту в размере, указанном в пункте 8.2 Контракта (далее - обеспечение исполнения контракта), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
Обеспечение исполнения контракта по настоящему Контракту не предоставляется в случае, если участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счёта гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком на сумму 597 270,00 (Пятьсот девяносто семь тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек).
8.3. В случае избрания Подрядчиком формы обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Муниципального заказчика, Муниципальный заказчик возвращает внесенные денежные средства на счет Подрядчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за выполненные работы в полном объёме, а в случае расторжения Контракта не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления данного события.
8.4. Если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, предусмотренную частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.5. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 8.4 настоящего Контракта.
8.6. Информация, предусмотренная п. 8.5 настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении Муниципальному заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 8.5. настоящего Контракта, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8.7. Из суммы денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, Подрядчику возвращаются денежные средства за вычетом сумм по требованиям, выставленным Муниципальным заказчиком Подрядчику в случае нарушения им следующих обязательств:
- обязательства о выполнении работ в установленные Контрактом сроки;
- обязательства о выполнении работ по качественным, количественным и техническим характеристикам, установленным в Контракте;
- обязательства о безвозмездном устранении недостатков работ в установленные Муниципальным контрактом сроки.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в п. 12 Контракта.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и (или) электронной почте, и (или) экспресс-почтой.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 3 (Три) рабочих дня со дня получения последнего адресатом.
9.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Выполнение работ, а также обеспечение рабочих специализированными инструментами и техникой, необходимым инвентарем, осуществляется средствами Подрядчика.
11.2. Подтверждением качества выполненных Подрядчиком работ, является их соответствие условиям настоящего Контракта и действующему законодательству, а также отсутствие претензий со стороны Муниципального заказчика.
11.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
11.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
11.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН
Глава Советского района ___________________________ М.В. Буренков ________________________
|
Приложение
к Муниципальному контракту
от _________________ №__________
Техническое задание на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок мусора на территории Советского района города Челябинска
Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по «20» июня 2018 года.
Подрядчик обязан:
1. Обеспечивать соответствие результатов выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным и техническим нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным следующими документами:
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска».
2. Иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на выполнение работ по транспортированию отходов IV класса опасности. Класс опасности транспортируемых отходов: IV, V. А так же представить документ (оригинал), подтверждающий заключение договора с организацией, осуществляющей прием отходов на объекте размещения отходов, и документы (оригиналы), подтверждающие принятие организацией, осуществляющей прием отходов на объекте размещения, отходов в объеме, предусмотренном условиями муниципального контракта.
Ведомость объемов работ
| № п/п | Наименование работ | Количе-ство, м3 | Количество, т |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора (отходов) (с использованием погрузчика) | 6 340 | 1 902 | |
| Перевозка мусора (отходов) | 6 340 | 1 902 | |
| Передача мусора (отходов) в предназначенное место размещения данных видов мусора (отходов) (IV и V– класс опасности) | 6 340 | 1 902 |
Перечень округов для выполнения работ по уборке несанкционированных свалок мусора на территории Советского района города Челябинска
| № округа | Описание границ | Объем, м3 | ||
| От пр. Ленина, 21 до пр. Ленина, 41 – от Свободы, 139 до Свободы, 147 – от Свободы, 147 до Плеханова, 14 – от Плеханова, 14 до Российская, 275 – от Российская, 275 до границы района | ||||
| От пр. Ленина, 45 до пр. Ленина, 53 – от Цвиллинга, 33 до Цвиллинга, 51А – от Цвиллинга, 51А до Орджоникидзе, 34 – от Орджоникидзе, 34 до Орджоникидзе, 32 (Свободы, 88) – от Свободы, 88 до Свободы, 153 – от Свободы,153 до Свободы, 86 – от Свободы, 86 до Свободы, 84 – от Свободы, 84 до Плеханова, 16 – от Плеханова, 16 до Свободы, 149 – от Свободы, 149 до Свободы, 82 – от Свободы, 82 до Ленина, 45 | ||||
| Пр. Ленина (от Цвиллинга до Кирова) – Кирова (от пр. Ленина до Елькина, 101А) – от Елькина, 101А до ул. Монакова – ул. Монакова (включая Монакова, 33) до ул. Перовской – ул. Перовской (от Монакова до Цвиллинга, 64 к.1) – от Цвиллинга, 64 к.1 до Цвиллинга, 60 – от Цвиллинга, 60 до Цвиллинга, 59А – от Цвиллинга, 59А до Евтеева, 8А – от Евтеева, 8А до Свободы, 96 – от Свободы, 96 до Свободы, 88Д – от Свободы, 88Д до Орджоникидзе, 36 – от Орджоникидзе, 36 до Цвиллинга, 53 – от Цвиллинга, 53 по ул. Цвиллинга (четная сторона) до пр.Ленина | ||||
| От границ района до Плеханова, 4 – от Плеханова, 4 до Российская, 277 – от Российская, 277 до Российская, 222 – от Российская, 222 до Плеханова, 27 – от Плеханова, 27 до Свободы, 151 – от Свободы, 151 до Плеханова, 21 – от Плеханова, 21 до Свободы 153А – от Свободы, 153А до Свободы, 155/2 – от Свободы, 155/2 до Свободы, 169 – от Свободы, 169 до границы района | ||||
| От Свободы, 98 до Евтеева, 6 – от Евтеева, 6 до Евтеева, 8 – от Евтеева, 8 до Цвиллинга, 61 до Цвиллинга, 63 – от Цвиллинга, 63 до Цвиллинга, 66А – от Цвиллинга, 66А до Монакова, 31 – от Монакова, 31 до Переселенческая, 21 – от Переселенческая, 21 до Комсомольская, 16 – от Комсомольска, 16 до Комсомольская, 9 – от Комсомольская, 9 до Комсомольская, 13А – от Комсомольская, 13А до Цвиллинга, 85 – от Цвиллинга, 85 до Ст.Разина, 9А – от Ст.Разина, 9А до границы района – от границы района до Свободы, 171 – от Свободы, 171 до Свободы, 98 | ||||
| Ул.Воровского (от пр.Ленина до Воровского, 17) – от Воровского, 17 до Воровского, 17Б – от Воровского, 17Б до Воровского, 17В – от Воровского, 17В до Красная, 113 – от Красная, 113 до Елькина, 90 – от Елькина, 90 до Елькина, 92 – от Елькина, 92 до Елькина, 81А – от Елькина, 81А до Кирова, 130Ц, от Кирова, 130Ц до пр.Ленина | ||||
| От Воровского, 19А до Курчатова, 22В – от Курчатова, 22В по ул.Курчатова (четная сторона) до ул.Елькина – от Елькина до Кирова, 130Ф – от Кирова, 130Ф до Елькина, 94 – от Елькина, 94 до Елькина, 92А – от Елькина, 92А до Воровского, 23В – от Воровского, 23В до Воровского, 23Б – от Воровского, 23Б до Воровского, 21А – от Воровского, 21А до Воровского, 19А | ||||
| Ул.Воровского (от Курчатова до Воровского, 45) – от Воровского, 45 до Крупская, 46 – от Крупская, 46 до Воровского, 41Б – от Воровского, 41Б до Курчатова, 19А – от Курчатова, 19А до Блюхера, 1А к.1 – от Блюхера, 1А к.1 по Блюхера (нечетная сторона) до Доватора – Доватора (от Блюхера до Сулимова) – Сулимова от Доватора до Сулимова, 65А – от Сулимова, 65А до Трактовая, 22 – от Трактовая, 22 до Сулимова, 92А – от Сулимова, 92А до Сулимова, 94Б – от Сулимова, 94Б до Шаумяна, 91 – от Шаумяна, 91 до Курчатова – ул. Курчатова (от Шаумяна до Воровского) нечетная сторона | ||||
| Ул.Воровского от Воровского, 47 до Воровского, 85 – ул.Блюхера (от Воровского, 85 до Блюхера, 2е) четная сторона – от Блюхера, 2Е до Крупская, 44 – от Крупская, 44 до Крупская, 23 – от Крупская, 43 до Воровского, 47 | ||||
| Овчинникова (от Шаумяна до 1-я Окружная) – 1-я Окружная (от 1-я Окружная, 5 по Цеховой до Цеховая, 3) – Доватора (от Цеховая, 3 по почетной стороне до Доватора, 34) – от Доватора, 34 до Доватора, 34А – от Доватора, 34А до Сулимова, 94В – от Сулимова, 94В до Шаумяна, 85 – от Шаумяна, 85 до Шаумяна, 89 – от Шаумяна, 89 – от Шаумяна, 89 до Овчинникова | ||||
| От Цвиллинга, 90 до Ст.Разина, 6 – от Ст.Разина, 6 до Овчинникова, 7А – от Овчинникова, 7А до Овчинникова, 15 – от Овчинникова, 15 до Овчинникова, 17А – от Овчинникова, 17А до Овчинникова, 25/1 – от Овчинникова, 25/1 до Курчатова, 2А/1 – от Курчатова, 2А/1 до Елькина, 101А – от Елькина, 101А до Переселенческий пункт, 11А – от Переселенческий пункт, 11А до Монакова, 35 – от Монакова, 35 до Монакова, 39 – от Монакова, 39 до Комсомольская, 11 – от Комсомольская, 11 до Комсомольская, 13 – от Комсомольская, 13 до Цвиллинга, 90 | ||||
| От Ст.Разина, 6В до Доватора – Доватора (от Ст.Разина до Доватора, 8/1) – от Доватора, 8/1 до Ильменская – от Ильменская до Овчинникова, 17 – от Овчинникова, 17 до Овчинникова, 15А – от Овчинникова, 15А до Овчинникова, 9А – от Овчинникова, 9А до Овчинникова, 9Б – от Овчинникова, 9Б до Ст.Разина, 6В | ||||
| Доватора (от Железнодорожной до Доватора, 23) – от Доватора, 23 до Доватора, 23/3 – от Доватора, 23/3 (четная сторона) до Колсанова, 13 – от Колсанова, 13 до Профинтерна, 89 – от Профинтерна, 89 по Межквартальному переулку (нечетная сторона) до Шаумяна, 72 – от Шаумяна, 72 до Шаумяна, 44 – от Шаумяна, 44 до Шаумяна, 46А – от Шаумяна, 46 до Салтыкова, 49А – от Салтыкова, 49А по нечетной стороне до Карпинского, 71 – от Карпинского, 71 до Карпинского, 77 – от Карпинского, 77 до Чебаркульской, 20 – от Чебаркульской, 20 до Чебаркульская, 17 – от Чебаркульская, 17 до Железнодорожная – Железнодорожная (до Доватора) | ||||
| От путепровода Челябинск-Главный до Заслонова, 14 – от Заслонова, 14 до Шарова, 64 – от Шарова, 64 до Шарова, 59 – от Шарова, 59 до Ударная, 47 – от Ударная, 47 до Уфимский парк, 1 | ||||
| От Заслонова, 15 до 2-я Потребительская, 42/3 – от 2-я Потребительская, 42/3 до 2-я Дальняя, 3А – от 2-я Дальная, 3А до Троицкий тракт, 19з к.45 – от Троицкий тракт, 19з к.45 до Смолинский каменный карьер, 5 – от Смолинский каменный карьер, 5 до СНТ «Полет» - от СНТ «Полет» до Троицкого тракта – от путепровода на Новосинеглазово до СНТ «Политехник» - от СНТ «Политехник до Железнодорожная (Исаково), 1 – от Железнодорожная, 1 (Исаково) до Дорожная, 2 – от Дорожная, 2 до Калинина, 2 – от Калинина, 2 до автодорога Меридиан, 1/5 – от автодорога Меридиан, 1/5 до Парк Б 4км, 1/1 – от Парк Б 4км, 1/1 до Троицкий тракт, 42А – от Троицкий тракт, 42А до Шарова, 29 – от Шарова, 29 до Заслонова, 15 | ||||
| От Омская, 27 до Омская, 69 – от Омская, 69 до Блюхера, 5А – от Блюхера, 5А до Блюхера, 67 – от Блюхера, 67 до Братская, 2А – от Блюхера, 2А до Томинская, 8/1 – от Томинская, 8/1 до Троицкий тракт, 22/2 – от Троицкий тракт, 22/2 до Курская, 1Г – от Курская, 1Г до Курская, 2 – от Курская, 2 до Карьерный переулок, 1 – от Карьерный переулок, 1 до Карпинского, 100 – от Карпинского, 100 до Карпинского, 96 – от Карпинского, 96 до Московская, 35 – от Московская, 35 до Учебная, 46 – от Учебная,46 до Шаумяна, 39 – от Шаумяна, 39 до Шаумяна, 41 – от Шаумяна, 41 до Колсанова, 24 – от Колсанова, 24 до Омская, 27 | ||||
| От Блюхера, 69 до Блюхера, 81 – от Блюхера, 81 до Мебельная, 83 – от Мебельная, 83 до Белорецкая, 66 – от Белорецкая, 66 до Новосельская, 7 – от Новосельская, 7 до Новосельская, 31 – от Новосельская, 31 до Новосельская, 31 А – от Новосельская, 31А до Белорецкая,32 – от Белорецкая, 32 до Белорецкая, 32А – от Белорецкая, 32А до Мебельная, 37 – от Мебельная, 37 до Новосельская, 2 – от Новосельская, 2 до Полетаевская, 1 – от полетаевская, 1 до Дарвина, 18А – от Дарвина, 18А до Блюхера, 69 | ||||
| От Кузнецова, 1А до Кузнецова, 3Б – от Кузнецова, 3Б до Шахтерская, 27 – от Шахтерская, 27 до Балтийская, 17 – от Балтийская,17 до Обская, 57 – от Обская, 57 до Обская, 5 – от Обская, 5 до Таймырская, 11 – от Таймырская, 11 до Рубцовская, 1 – от Рубцовская, 1 до Ковшовой, 4 – от Ковшовой, 4 до Кузнецова, 12 – от Кузнецова, 12 до Кузнецова, 13 – от Кузнецова, 13 до Ярославская, 9 – от Ярославская, 9 до Днепропетровская, 15А – от Днепропетровская, 15А до Чарчана, 20 – от Чарчана, 20 до Днепропетровская, 26/1 – от Днепропетровская, 26/1 до Днепропетровская, 25/1 – от Днепропетровская, 25/1 до Кузнецова, 1А | ||||
| От Ковшовой, 6 до Ковшовой, 13 – от Ковшовой, 13 до Обская, 6 – от Обская, 6 до Обская, 2 – от Обская, 2 до Кузнецова, 14 – от Кузнецова,14 до Кузнецова, 16 – от Кузнецова, 16 до Кузнецова, 31 – от Кузнецова, 31 до Чарчана, 24А – от Чарчана, 24А до Днепропетровская, 14 – от Днепропетровская, 14 до Днепропетровская, 11 – от Днепропетровская, 11 до Кузнецова, 15 – от Кузнецова, 15 до Обская, 2 – от Обская, 2 до Ковшовой, 6 | ||||
| От Обская, 11А до Милицейская, 32 – от Милицейская, 32 до Промысловая, 26 – от Промысловая, 26 до Кузнецова, 51/1 – от Кузнецова, 51/1 до Весенняя, 62 – от Весенняя, 62 до Блюхера, 126 – от Блюхера, 126 до Днепропетровская, 28 – от Днепропетровская, 28 до Днепропетровская, 26 - от Днепропетровская, 26 до Днепропетровская, 19 - от Днепропетровская, 19 до Днепропетровская, 15 - от Днепропетровская, 15 до Горьковская, 9 – от Горьковская, 9 до Днепропетровская, 13 – от Днепропетровская, 13 до Днепропетровская, 18 -– от Днепропетровская, 18 до Днепропетровская, 20– от Днепропетровская, 20 до Днепропетровская, 24 – от Днепропетровская, 24 до Родькина, 2/1 – от Родькина, 2/1 до Некрасовская, 6 – от Некрасовская, 6 до Кузнецова, 42 – от Кузнецова, 42 до Горняков, 1 – от Горняков, 1 до Обская, 11А | ||||
От Белорецкая, 37 до Белорецкая, 63 – от Белорецкая, 63 до Белорецкая, 68 – от Белорецкая, 68 до Блюхера, 81А – от Блюхера, 81А до Блюхера, 83А – от Блюхера, 83А до Блюхера, 101 – от Блюхера, 101 до Ильича, 82 – от Ильича, 82 до Троицкий тракт, 32А – от Троицкий тракт, 32А до Полетаевская, 2А – от Полетаевская, 2А до Мебельная, 46 – от Мебельная, 46 до Мебельная, 38 – от Мебельная, 38 до Мебе
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2019-04-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |