ДОГОВОР ПОСТАВКИ
| г. Ижевск | 2020 г. |
ИП Богоявленский Дмитрий Владимирович, действующего на основании свидетельства 201, именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и Благотворительный фонд "Дорога Добра" Ува, в лице директора Стёпиной Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны », заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор ») о нижеследующем
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать товар: Кровать функциональная Е-8 (ММ-2014Д-00)-28900,0
Матрас Арт 5 (ПВВ-60)-2899,0 в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять товар от Поставщика и уплатить за него денежную сумму 31 799,0 (Тридцать одна тысяча семьсот девяносто девять рублей 00 коп.), определяемую согласно условиям настоящего договора.
1.2. Наименование товара, его ассортимент и количество определяется согласно выписываемым счетам и/или накладным, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
ЦЕНА ТОВАРА.
2.1. Цена единицытовара определяется в выписываемых Поставщиком счетах и/или накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена единицы товара определяется на основании действующего на дату формирования заказа прайс-листа Поставщика.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1 Оплата за товар производится Покупателем в безналичной форме путем перевода денежных средств на банковский счет Поставщика.
3.2 Покупатель оплачивает товар не позднее 10 дней с момента выставления счета.
УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
4.1. Поставщик обязуется передать товар Покупателю по адресу:с.Постол, ул.Луговая, 46., а Покупатель принять товар в течение 4-х дней с момента подписания товарных накладных..
4.2. Вместе с товаром Поставщиком передаются относящиеся к товару документы (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия), предусмотренные действующими нормативными актами. Подписанная Покупателем накладная на товар свидетельствует о том, что весь товар передан Покупателю с документами, удостоверяющими его качество, товар, указанный в накладной принимается Покупателем по количеству и качеству, товар, передаваемый без соответствующих документов Покупателем не принимается.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество товара должно соответствовать установленным техническим условиям заводов-изготовителей и подтверждается соответствующими сертификатами.
5.2. Все товары должны быть зарегистрированы и сертифицированы в Российской Федерации, если это предусмотрено законом.
5.3. Все поставляемые товары должны иметь руководство по эксплуатации (инструкцию по применению) на русском языке или перевод на русский язык инструкции производителя.
5.4. В определенных действующим законодательством случаях, изготовителем должен быть установлен срок службы товаров, который указывается в руководстве по эксплуатации.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. На товар с гарантийным сроком Поставщиком предоставляется гарантийный талон, предусматривающий условия гарантийного обслуживания и срок гарантии.
6.2. Гарантийные сроки, установленные изготовителями, не могут быть уменьшены Поставщиком самостоятельно.
6.3. При отсутствии гарантийного талона на товар, гарантийные обязательства Поставщика теряют свою силу.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, одна сторона вправе потребовать со стороны нарушившей обязательства уплаты неустойки в размере 0.2% от стоимости обязательства, исполнение которого просрочено за каждый день просрочки.
- При этом убытки пострадавшей стороны взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
- Требования о выплате неустойки и суммы убытков должно быть оформлено в форме претензии.
7.2. В случае отказа Покупателя принять товар или/и просрочки принятия товара более чем на 15 календарных дней, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора.
7.3. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество товара, чем определено настоящим договором, Покупатель вправе потребовать немедленной передачи недостающего количества товара поставщиком.
7.4. При обнаружении Покупателем в полученном товаре каких-либо недостатков по количеству, ассортименту, качеству, целостности упаковки, несоответствующих условиям договора и сведениям, указанным в товарной накладной на товар, представители сторон составляют двусторонний акт об обнаружении недостатков. Претензии по количеству и ассортименту товаров должны быть предъявлены Покупателем в течение 5 (пяти) дней, с даты получения товаров от Поставщика.
7.5. Покупатель вправе предъявлять Поставщику претензии по скрытым недостаткам товара, обнаружение которых возможно только в процессе предпродажной подготовки, реализации или эксплуатации товара, в течение гарантийного срока на товар.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета данного Договора.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
8.3. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, длится более шести месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение более чем шесть месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основании действующего законодательства.
9.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде УР.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые измененияи дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон
10.2. Стороныдоговорились, что настоящий договор, подписанный сторонами с помощью факсимильной связи, а также заказы Покупателя, счета на оплату и иные документы считаются заключенными и имеют юридическую силу до момента обмена экземплярами с оригинальными подписями и печатями.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, из которых один находится - у Поставщика, второй – у Покупателя.
10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2020г.