ДОГОВОР № 05/04-14
г. Санкт Петербург «10 » апреля 2014г.
ДНТ «ЛОТОС», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Валентенкова А.А. и ООО «СИЛА ТОКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ефремова Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по
выполнению работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, и иными Приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Исполнитель выполняет работы по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ДНТ «ЛОТОС», предусмотренные Проектом №210.00.141980-ЭС, выданным Заказчиком, по электромонтажу электрических сетей Заказчика.
1.3. Исполнитель передает выполненную работу Заказчику, а Заказчик принимает и оплачивает выполненную работу в соответствии с условиями Договора.
1.4. Характеристики, сроки выполнения, цена каждого вида работы оформляются
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.
- ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
2.1. В Договоре и при исполнении обязательств Сторон по Договору ниже перечисленные
термины будут иметь следующее толкование:
Заявкой признается заказ уполномоченного Заказчиком лица в устной или письменной форме на выполнение работ, доведенный до Исполнителя по факсимильной связи, электронной почте или в письменной форме.
Заказом признается оформленное Исполнителем и подписанное Сторонами в соответствии с Заявкой Заказчика дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью Договора.
- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить работу согласно условиям Договора.
3.1.2. Осуществлять в установленные Договором сроки проверку выполнения работ по
объему и качеству.
3.2. Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую документацию и
информацию для оформления документов, выполнить все требуемые действия, необходимые для выполнения условий настоящего договора, оплатить услуги Исполнителя в срок, указанный в договоре.
3.4. Заказчик обязан оказывать Исполнителю содействие в случаях, когда таковое
необходимо.
3.5. Заказчик обязан выдать уполномоченным представителю (представителям)
Исполнителя соответствующую нотариально заверенную доверенность (доверенности) на совершение действий, необходимых для надлежащего выполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, за исключением случаев, когда таковая не требуется.
3.6. Исполнитель обязан:
3.6.1. После получения Заявок Заказчика оформлять и направлять последнему
дополнительные соглашения и счета на оплату.
3.6.2. Передавать Заказчику объем выполненных работ в количестве и надлежащего
качества в сроки, предусмотренные Договором и дополнительным соглашением, при соблюдении Заказчиком его условий.
3.6.3. Передача объема выполненных работ осуществляется Исполнителем в месте ее
проведения (место указывается в дополнительном соглашении).
3.7. Исполнитель начинает выполнение работ после подписания Сторонами
дополнительного соглашения и исполнения Заказчиком своих обязательств, являющихся необходимым условием для начала выполнения работ.
3.8. Срок выполнения работ указывается в дополнительном соглашении и устанавливается
с момента его получения и согласования всех необходимых условий для выполнения работы, условий оплаты и иных условий, указанных в дополнительном соглашении.
3.9. При нарушении Заказчиком сроков оплаты и (или) сроков предоставления
необходимых исходных материалов, срок исполнения заказа согласовывается Сторонами дополнительно.
3.10. Заказчик имеет право внести изменения в дополнительное соглашение и исходные
материалы в том случае, если он согласует их с Исполнителем в письменной форме до начала выполнения работ. Соответствующие изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением.
3.11. При исполнении обязательств по Договору Стороны обязуются не нарушать
имущественные права третьих лиц.
3.12. Заказчик несет ответственность за соблюдение прав на интеллектуальную
собственность (объекты авторского, смежного, патентного права, и прочее) при использовании предоставленных Исполнителю исходных материалов.
- КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Работа, выполняемая по Договору (дополнительному соглашению), должна
соответствовать утвержденным Заказчиком требованиям.
4.2. Критериями оценки качества работы является соответствие параметров работы
техническим нормам, перечисленным в дополнительном соглашении на эту работу.
- ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Цена выполняемых работ является договорной, устанавливается в рублях и указывается
в оформленных дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемыми частями Договора.
5.2. Заказчик проводит расчеты с исполнителем согласно условиям дополнительных
соглашений к Договору.
5.3. Окончательная оплата выполненных работ производится заказчиком с учетом всех ранее
произведенных платежей после оформления и подписания «Акта выполненных работ».
5.4. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате работ считается момент
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.5. В случае внесения Заказчиком исправлений и дополнений после подписания
дополнительного соглашения, существенно изменяющих объем и структуру выполняемых работ Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком увеличить стоимость работ на сумму расходов, связанных с изменившимися условиями, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется подписанием «Акта выполненных
работ». Факт принятия выполненных работ является подтверждением и согласием Заказчика с техническими параметрами, количеством и качеством выполненных работ.
6.2. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам.
6.3. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней, обязан подписать «Акт выполненных работ»,
либо передать Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ.
6.4. При обнаружении недостатков выполненных работ, претензии принимаются
Исполнителем не позднее гарантийного срока, указанного в дополнительном соглашении на данный вид работы, с обязательным предоставлением Исполнителю письменной Претензии с указанием вида и объема недостатков.
6.5. В случае не предъявления Заказчиком письменных претензий в порядке и сроки,
оговоренные в настоящем разделе Договора, считается, что работы выполнены Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, работы приняты Заказчиком по количеству, качеству в момент подписания документов в соответствии с пунктом 6.1. Договора.
6.6. Исполнитель предоставляет гарантию на все выполненные работы сроком 12 месяцев, после подписания «Акта выполненных работ» заказчиком.
- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и дополнительного соглашения, которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как правительственные меры, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, социальные конфликты и другие, препятствующие выполнению договорных обязательств.
7.2. Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно
информировать об этом другую Сторону в письменной форме в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента их возникновения с приложением соответствующих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку сроков истечения их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору. В случае несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основании для невыполнения своих обязательств по Договору.
7.3. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
немедленно сообщить другой Стороне, при этом она должна указать срок, в который предполагает полностью исполнить свои договорные обязательства.
7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более
3 (трех) месяцев, Стороны проводят переговоры с целью определения целесообразности и порядка дальнейшего исполнения договорных обязательств.
- САНКЦИИ
8.1. В случае нарушения срока выполнения работ, указанного в дополнительном
соглашении, или сроков устранения недостатков Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0.2% от стоимости, не выполненной в срок услуги за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10% от общей суммы Заказа.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты готовой Продукции Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0.2% от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10% от общей суммы Заказа.
8.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные
законодательством или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, письменной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушений и заявляемые в связи с нарушениями требования.
8.4. Начисление неустойки, предусмотренной Договором, для целей налогового учета,
производится исключительно по факту и на дату признания указанных санкций виновной Стороной. Под признанием санкций виновной Стороной понимается либо оплата виновной Стороной неустойки, на основании предоставленной второй Стороной претензии, либо вступившее в силу решение суда.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по
Договору в полном объеме.
- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами,
разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его Приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30
(тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до момента
выполнения Сторонами всех обязательств, указанных в настоящем Договоре.
10.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны от имени обоих Сторон уполномоченными на то лицами.
10.4. При заключении Договора Стороны определяют своих представителей,
уполномоченных направлять Заявки, оформлять Заказы к исполнению, подписывать дополнительные соглашения и принимать выполненную работу.
10.5. Прекращение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств
обеих Сторон до полного их исполнения и не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
10.6. Стороны обязаны письменно информировать друг друга в течение 3 (трех) рабочих
дней об изменении наименования, адресов и банковских реквизитов, прекращении полномочий представителей Сторон.
10.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН
Исполнитель:
ООО «СИЛА ТОКА»
ИНН 7805642370
КПП 780501001
ОГРН 1147847038899
ОКПО 33152274
Р/с 40702810890160000600
Дополнительный офис «Московский» ОАО Банк «Санкт-Петербург», г.Санкт-Петербург
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790
Заказчик:
ДНТ «ЛОТОС»
ИНН 4714022198
КПП 472601001
ОГРН 1084714001020
ОКПО 85165913
ОКАТО 41454000000
ОКТМО 41754000
ОКОГУ 49013
ОКФС 16
ОКОПФ 76
Р/с 40703810101000009492 в Сосновоборском филиале Банка «Таврический» ОАО г. Сосновый Бор
к/с 30101810300000000748
БИК 044106748
- ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:
Генеральный директор Председатель правления ДНТ «ЛОТОС»
ООО «СИЛА ТОКА»
_______________ /Ефремов Д.В./ ________________ /Валентенков А.А./
м.п. м.п.