12.1. Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до 30 апреля 2019 года.
12.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта или его Расторжение влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за их нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
12.3. Нарушение Подрядчиком обязательств (одного или нескольких), предусмотренных пунктами 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 и разделом 6 Контракта, признается Сторонами существенным нарушением Контракта и является основанием для обращения Заказчика в суд с исковым требованием о расторжении Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком Контракта.
12.4. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Контракта или в связи с ним и неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 (десяти) дней, а также исковые требования о расторжении Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Орловской области.
12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
13.1. Приложение №1 Техническое задание
13.2. Приложение № 2 Смета
Все приложения к Контракту являются неотъемлемой его частью. Контракт без приложений недействителен.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТРОН
| Заказчик: Администрация Свердловского района Орловской области Юридический адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Ленина, д.48 Почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Ленина, д.48 Телефон 8 (48645) 2-16-56 Факс 8 (48645) 2-24-43 ИНН 5722001348 КПП 572201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г.Орел Р/счет 40302810200003000128 БИК 045402001 Глава администрации Свердловского района _______________ О.Д. Шумай М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Орловская Кирпичная Компания» Юридический адрес: 302012, Орловская обл, Орёл г, ул.Молдавская, д.25 Почтовый адрес: 302012, Орловская обл, Орёл г, ул.Молдавская, д.25 Тел: 89624752805 ИНН 5751202056 КПП 575101001 ОГРН 1145749006996 АКБ «Авангард » ПАО р/с: 40702810809100004344 БИК 044525201 Кор/счет: 301018100000000000201 ОКПО 11972315 ОКАТО 5440136400 ОКТМО 54701000001 E-mail: olegzmiewka@yandex.ru Генеральный директор ООО «Орловская Кирпичная Компания» _______________ О.И. Шаталов |
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 0154300014118000022-0136494-01
от _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по оказанию услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории пгт.Змиевка Свердловского района Орловской области в 1 квартале 2019 года
Характеристика работ: Выполнение работ по оказанию услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории пгт.Змиевка Свердловского района Орловской области в 1 квартале 2019 года
1. Общая протяженность автомобильных дорог составляет – 32,15 км, из них:
1.1. Автомобильные дороги 1 очередности обслуживания: протяженность – 8,85 км.
1.2. Автомобильные дороги 2 очередности обслуживания: протяженность – 4,8 км.
1.3. Автомобильные дороги 3 очередности обслуживания: протяженность – 18,5 км.
Разделение по транспортно-эксплуатационному значению на автомобильных дорогах общего пользования п. Змиевка Свердловского района приведены в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Змиевка Свердловского района, подлежащих обслуживанию, а также очередность их расчистки в зимний период года (приложение 1).
2. Содержание дорог общего пользования пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области:
2.1. Работы выполнить в соответствии Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящей аукционной документации), техническим заданием.
Работы должны соответствовать "ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", "ОДМ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденного распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, ВСН 37-84, ВСН 20-87, методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденного 17.03.2004 года Росавтодором, приказу Министерства транспорта РФ от 12 ноября 2007 года № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», правил и норм техники безопасности, охраны окружающей среды и другой нормативно-технической документации.
Подлежат содержанию автомобильные дороги: дорожные одежды проезжих частей, обочины, земляное полотно, полоса отвода.
2.1.1 Зимнее содержание автомобильных дорог
Работы по очистке проезжей части и обочин, автомобильных дорог от снега производятся механизированным способом и включают в себя:
1) Очистку проезжей части автомобильных дорог с твердым и грунтовым покрытием общей площадью – 125100 кв.м от снега средними автогрейдерами, без вывоза снега.
2) Очистку проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием общей площадью – 185400 кв.м от снега плужными снегоочистителями на базе трактора, без вывоза снега.
| автомобильные дороги -подлежат регулярной очистке проезжей части автомобильных дорог от уплотненного снега. Периодичность работ – по мере необходимости и после выпадения осадков, но не менее 4 раз в месяц | |||||
| № п/п | Автодороги по виду покрытия | Протяженность дороги (м) | Площадь дороги (кв.м.) | Периодичность работ по уборке дорог от снега | |
| Автодороги с асфальтобетонным, щебеночным покрытием и грунтовые дороги | 1 раз в 7 дней, начиная с 01.01.2019 по 31.03.2019г. - 13 раз в течение срока действия контракта | ||||
| 2. | Автодороги с щебеночным покрытием и грунтовые дороги | 1 раз в 7 дней, начиная с 01.01.2019 по 31.03.2019г. - 13 раз в течение срока действия контракта | |||
3) Работы по распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной до 295 л.с.
Общая площадь распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов проезжей части автомобильных дорог с учетом периодичности работ – 95430 кв.м:
| Распределение твердого фрикционного противогололедного материала. Периодичность работ - по мере необходимости, но не реже 6 раз в месяц | ||||
| № п/п | Наименование объекта | Площадь территории (кв.м) | Периодичность работ | Площадь обработки (кв.м) |
| 1. | На перекрестках, поворотах, спусках и подъемах автомобильных дорог | 1 раз в 5 дней, начиная с 01.01.2019 по 31.03.2019 – 18 раз в течение срока действия контракта | ||
| Всего: |
Норма расхода противогололедного материала составляет - 150 г/кв.м.
4) Вырубка одиночных кустарников вручную:
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения, шт | Объем работ, шт |
| 1. | Вырубка одиночных кустарников вручную | 100 шт. | |
| Всего: |
2.3. Подрядчик должен разработать график производства работ и предоставить Заказчику на утверждение. Периодичность, место и сроки выполнения работ согласовать с Заказчиком.
2.4. Объем и периодичность работ по содержанию автомобильных дорог может корректироваться Заказчиком в зависимости от погодно–климатических условий, без изменения цены муниципального контракта.
2.5. Подтверждение объемов фактически выполненных Работ подтверждается путем совместного объезда представителей подрядчика и заказчика. Результат фактически выполненных Работ оформляется Актом выполненных работ.
2.6. При выполнении Работ использовать материалы с наличием сертификатов (деклараций) соответствия и в соответствии с требованиями государственных стандартов (при наличии), руководствоваться требованиями строительных норм и правил, нормативно-технической документацией.
2.7. При выполнении Работ принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения автотранспорта. На участке проведения Работ устанавливать временные дорожные знаки, ограждения и направляющие устройства, а также, при необходимости, устраивать объезд.
Схемы организации движения и ограждения мест проведения Работ утвердить руководителем подрядной организации, согласовать с органами ГИБДД УМВД России по Орловской области и предъявить представителю Заказчика.
2.8. Обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Ответственность за охрану труда и технику безопасности при выполнении Работ несет подрядная организация.
2.9. При выполнении Работ вести журнал производства работ.
Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального Контракта до 31 марта 2019 года.
Спецификация