Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: г.п. Монино, ул. Баранова д.5,7,9

1. Предмет закупки:

Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: г.п. Монино, ул. Баранова д.5,7,9

1. Виды объем выполняемых работ:

1. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться в строгом соответствии требованиями СНиП 12 - 01 - 2004 "Организация строительства", СНиП 3.06.03 – 85 "Автомобильные дороги", ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия», ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог». Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора (строительного контроля) за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.

Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации. Специалисты и рабочие, привлекаемые Подрядчиком, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства и др.), дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

- Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;

- Подрядчик на момент начала работ, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу;

- Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области;

- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика;

- Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

Разрешение на выполнение работ в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик вправе проверять в любое время ход работ и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Все работы производятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершению работ, окончательной уборки от последствий выполненных работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов);

- вывоз в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Подрядчику оборудования, инструментов, строительных материалов.

4. Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ:

Подрядчик должен производить поставку товаров на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных товарах, получить его ободрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товара из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Используемые товары должны соответствовать требованиям к товарам (Форма 2), ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих товаров и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых товаров государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта товаров и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование товаров, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

Транспортировка строительных товаров на объект для выполнения работ, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

5. Требования к качественным характеристикам работ:

5.1 Требования по качеству выполняемых работ:

Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в согласованные сроки.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 1 (одни) сутки до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Подрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.2 Требования по объему и сроку гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 36 (Тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и примененных товаров, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ с привлечением сторонних специалистов, по итогам которой составляется акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, недоделок и затрат на проведение независимой экспертизы, для передачи обращения в Арбитражный суд Московской области.

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Применяемая технология и методы выполнения работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно - правовым актам.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д.

Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых товаров санитарным и противопожарным нормам.

7. Место и сроки выполнения работ:

Место выполнения работ: Московская область, г.п. Монино, ул. Баранова, д. 5,7,9

Начало работ – с момента заключения Муниципального контракта.

Окончание работ – 15 октября 2018 г.

8. Порядок выполнения работ:

Подрядчик обязан выполнить работы согласно проектно-сметной документации и Техническому заданию в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, в последовательности, установленной строительными нормами и правилами для данных видов работ с соблюдением технологического процесса для выполнения указанных работ. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с Контрактом.

Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания и сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах, в том числе не надлежаще оформленные (не оформлены) документы, предусмотренные списком исполнительной документации, о чем сделана соответствующая запись в Акте сдачи-приемки работ. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика, если Подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию по фактически выполненным на объекте работам, согласованную в установленном порядке, в 3-х экземплярах.

Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, в установленном порядке.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

К работе могут быть допущены лица прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и посетителей учреждения, а также иные требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая федеральный закон от 30.03.1999 за №52, СНиП 12-04-2002.

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.

Подрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах:

Подрядчик обязан провести инструктаж персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации объекта и вновь монтируемого оборудования.

11. Иные требования к работам и условиями их выполнения по усмотрению Заказчика:

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации Заказчика, измененные или поврежденные во время проведения работ.

Приложение к настоящему Техническому заданию, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – «Сведения o качественных, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке товара и иные сведения o товаре, представление которых предусмотрено документацией o аукционе в электронной форме»

Приложение 1 к Техническому заданию

Приложение 1 к Техническому заданию

Сведения o качественных, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке товара и иные сведения o товаре, представление которых предусмотрено документацией oб аукционе в электронной форме».

Инструкция по предоставлению сведений в первой