ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Заказчик оплачивает на выполнение работ аванс, в размере 50%, согласно пункта 2.1 настоящего договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания договора.
4.2. Кроме того, Заказчик оплачивает счета 3-х лиц (согласующих организаций).
4.3. Окончательный расчет производится после всех необходимых согласований проекта и уточнения ориентировочной стоимости по счетам 3-х лиц (согласующих организаций).

4.4. Днем платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет (либо в кассу) Исполнителя.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами проектные работы в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными на проектирование, договором и нормативной документацией.

5.1.2. Передать Заказчику готовый рабочий проект в количестве 2 (двух) экземпляров по акту приема-передачи. Если переданной документации по количеству экземпляров будет недостаточно Заказчику, Исполнитель обязуется за дополнительную плату, размер которой будет определяться соглашением сторон, предоставить Заказчику дополнительное количество экземпляров документации. Выполнить работы по согласованиям проекта в согласующих организациях.

5.1.3. В случае некачественного выполнения работ, своими силами и без увеличения стоимости работ по договору, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.4. Исполнитель не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В 5-дневный срок с момента подписания договора, передать Исполнителю исходные данные на проектирование, согласно перечня в приложении к договору- «задание на проектирование», пункт 11. Если сроки по передаче исходных данных отодвигаются по независящим от Исполнителя причинам, то соразмерно отодвигаются сроки выполнения проектных работ согласно п. 3.1.

5.2.2. Оплатить работы согласно статье 4 настоящего договора.

5.2.3. Своевременно производить оплату всех необходимых согласований с органами государственного контроля и надзора.

5.3.4. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ по настоящему договору вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

5.3. Если в процессе выполнения работ выясняется неполнота или не качественность исходных данных, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика не познее 5-ти дней после приостановления работ.

5.4. В случае приостановления или прекращения работ по инициативе Заказчика, не связанных с не выполнением Исполнителем договорных обязательств, работа закрывается в выполненном объеме, составляется перечень выполненных работ, который указывается в акте приема-передачи, и предъявляется к оплате на основании счета-фактуры.

1. КАЧЕСТВО РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных работ действующим в РФ строительным нормам и правилам, а также техническим условиям.

6.2. В случае задержки сроков выполнения проектных работ (п.3.1) Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый календарный день задержки.

6.3. В случае просрочки платежей (статья 4) Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый календарный день просрочки

6.4. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне фактически понесенные убытки.

6.4. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств по договору.

1. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить различными мерами (форс-мажор).

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае, если стороны не урегулировали спор путем переговоров, спор разрешается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до завершения всех обязательств между сторонами.

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

1. РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН
   
   

Приложение

к Договору №_______

от «_______» _________________ 2017 г.

ЗАКАЗЧИК
____________________ (_______________)