ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА




Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона - Информационная карта - являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к инструкции участникам закупки.

№ п/п Наименование пункта Сведения
  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика Заказчик: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области Место нахождения/почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул.Мира,60 Контактный телефон: 8 (351-33) 5-67-86 Контактное лицо: Вагабова Айгуль Миннигалеевна Адрес электронной почты: kgb1515@mail.ru
  Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион
  Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https:// www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка).
  Наименование объекта закупки/ описание объекта закупки/ условия контракта Объект закупки:Выполнение работ по «Реконструкции участка водовода II-III подъема п. Локомотивный Карталинского района Челябинской области». Описание объекта закупкисодержится в Приложении № 2 «Техническое задание» настоящей документации, приложение № 3 Локальная смета, Проектной документации шифр 73К-2008, 88К-2009. Условия контрактасодержатся в Приложении № 5 «Проект контракта» настоящей документации.
4.1 Идентификационный код закупки  
4.3 ОКПД 2 42.21.21.000
  Дата начала подачи заявок 14 августа 2018 года
  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 30 августа 2018 года в «08» часов «00»мин (время местное) Время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе установлено в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
  Место подачи заявок участников закупки Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки, информация о которой содержится в пункте 3 «Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» настоящей информационной карты.
  Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ.
  Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 31 августа 2018 года
  Дата проведения электронного аукциона 03 сентября 2018 года
  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта установлено в соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и содержится в Приложении № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации.
  Начальная (максимальная) цена контракта 39 243 000,00 (Тридцать девять миллионов двести сорок три тысячи рублей 00 копеек).
  Источник финансирования Местный бюджет КБК: 257050288003S0220243 – 1 068 000,00 рублей Областной бюджет КБК: 25705021600100220243 – 38 175 000,00 рублей
  Порядок оплаты товара, работ, услуг Авансовый платёж не предусмотрен. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком поэтапно по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, платежные реквизиты которого указаны в настоящем Контракте, по факту выполненных работ на основании: акта приёмки выполненных работ (по форме КС-2): справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); cчета (счета-фактуры) Подрядчика. Оплата производится в течении 30 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика счета (счет-фактуры), подписанных Подрядчиком и Строительным контролем актов приемки выполненных работ по формам КС-2, справки КС-3 при наличии документов, установленных настоящим контрактом.
  Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги Челябинская область, п. Локомотивный, участок водовода II-III подъёма.  
  Сроки выполнения работ с момента заключения муниципального контракта и по 30 ноября 2018 года Работы выполняются по этапам: I. Этап: с момента заключения муниципального контракта и по 30.09.2018г; II. Этап: с 01.10.2018г.по 31.10.2018г.; III. Этап: с 01.11.2018г. по 30.11.2018г.
  Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара не менее 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.
  Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Размер обеспечения заявки составляет: 5 % начальной (максимальной) цены контракта –1 962 215 рублей 00 копеек. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии со ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ.
  Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению Размер обеспечения исполнения контракта установлен заказчиком в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта – 11 772 900 рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в срок до заключения контракта и в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае если таким способом является предоставление банковской гарантии, участник закупки предоставляет банковскую гарантию, обеспечивающую основное обязательство по Контракту. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Реквизиты банковского счета Заказчика в случае, если участником закупки будет выбран способ обеспечения контракта – внесение денежных средств: Банковские реквизиты: 457390,Челябинская область, п. Локомотивный, ул.Мира,60. УФК по Челябинской области (Администрация Локомотивного городского округа, л/с 05693033480) ИНН 7408000296, КПП 745801001, р/сч 40302810900003000023, БИК 047501001 (в назначении платежа обязательно указать «Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта (извещение о проведении закупки № _______).
  Наименование товара, работ, услуг Содержится в приложении № 2 «Техническое задание» настоящей документации, приложение № 3 Локальная смета
  Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Не установлены  
  Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона №44-ФЗ Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) - не установлено. Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28-29 Федерального закона № 44-ФЗ- не установлены. Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ- не установлены:
  Предъявляемые участникам электронного аукциона требования 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся объектом закупки: - Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Для подтверждения участник закупки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Эта выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении об аукционе (ч.4 ст. 55.17 ГрК РФ). Все перечисленные выше требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 9) Участник закупки не является офшорной компанией. 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 11) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
23.1. Дополнительные требования к участникам закупки Установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих[1]работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в настоящем аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.
  Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: – согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» Приложении № 2 Документации об аукционе в электронной форме. Инструкция по заполнению заявки: Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «или» и т.п., то есть должны быть конкретными. При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» к документации об аукционе в электронной форме (далее – Техническое задание). В случае, если ГОСТ, национальный стандарт и/или нормативный документ производителя товара предусматривают использование показателя только в диапазоне, следует при указании конкретных показателей товара указывать значение такого показателя товара с учетом требований (сведений) ГОСТ, национального стандарта и/или нормативного документа производителя товара с обязательной формулировкой «в соответствии с технической документацией» и/или «в соответствии с нормативной документацией». Диапазон в данном случае является конкретным показателем. При упоминании в техническом задании минимальных и максимальных показателей (характеристик) товара (с использованием не более, не менее, от, диапазон от…до, не ниже, не выше, менее, более, и т.д.) аналогичным образом предусматриваемых в нормативных документах, ГОСТ, национальных стандартах следует указать конкретный показатель. При описании в техническом задании товаров с характеристиками, относящимися к разным маркам, сортам, видам следует выбрать товар с характеристиками, соответствующими только одной марке, сорту, виду. По значениям, указанным как «Неизменные показатели» или выделенным в тексте жирным курсивом или знаком «*», участник размещения заказа значения показателей изменять не должен. Содержание и значение слов, словосочетаний, знаков и символов при описании показателей: – «не менее», «не ниже», «не хуже», «от» и т.п. перед значением означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; – «не более», «не выше», «до», «≤» и т. п. перед значением означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; – «не менее … не более …», «не ниже … не выше …», «от … до …», «-» и т.п. означает, что помимо значений в пределах установленного интервала (диапазона), включаются крайнее минимальное и крайнее максимальное значения. Следует учитывать, если конструкция «от... до …» используется при указании требования к диапазону температур, то данный диапазон должен оставаться неизменным без использования предлогов «от» и «до»; – «свыше» перед значением означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение»; - «более», «>» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; - «менее», «<» - означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; - «и/или» - необходимо выбрать один из предложенных вариантов или указать оба с использованием союза «и»; - «или» - необходимо выбрать один из предложенных вариантов; - «()» - означают уточнение или дополнение значения (характеристики) товара (материала), указанным перед скобками. Участник закупки в составе первой части заявки указывает полное наименование или принятые официальные сокращения. Информация, указанная сокращенно не в соответствии сданным требование, считается не достоверной. При перечислении показателей через запятую, союз «или», знак «косая черта в лево», разделяющие однородные показатели, исключается возможность участника предложить одновременно два или все возможные варианты исполнения данного товара. Для не однородных показателей данное правило не действует. При перечислении показателей через точку с запятой, знак «косая черта в право», союз «и», разделяющие однородные показатели, следует предложить одновременно все возможные варианты исполнения данного товара. Не допускается употребление в заявке при описании показателей товаров глаголов в будущем времени «будет», «должен», «возможно», «допускается», «средний» и т. д, а также слов и словосочетаний таких как не более, не менее, от, от…до (для диапазонных показателей), не ниже, не выше, менее, более, максимальный, минимальный, допустимый, возможный. Однако, указание на диапазонные значения с использованием слов «в пределах», «минимальное значение», «максимальное значение», верхнее диапазонное значение «до Х» следует расценивать как конкретный показатель и предоставлять в заявке в аналогичном виде без каких-либо изменений. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки, дополнительным требованиям, установленных Правительством Российской Федерации (при наличии таких требований): а) действующая выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Эта выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении об аукционе (ч.4 ст. 55.17 ГрК РФ). Все перечисленные выше требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учре-ждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ. б) копия исполненного контракта (договора); в) копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 3)декларацияо соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 23настоящей информационной карты, а именно: – не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; – не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; – отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – отсутствие между участником закупки и заказчиком, уполномоченным органом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, уполномоченного органа, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.  
  Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по Контракту используется рубль Российской Федерации.
  Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта Официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, при оплате заключенного Контракта не применяется.
  Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. Возможность заказчика изменить условия контракта: в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ – не предусмотрена; в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ– предусмотрена.
  Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта/Информация о руководителе контрактной службы Вагабова Айгуль Миннигалеевна, контрактный управляющий 8(35133) 56786, kgb1515@mail.ru
  Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт в сроки предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.
  Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта Победитель электронного аукциона или иной участник электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях предусмотренных статьями 37, 70 Федерального закона № 44-ФЗ.
  Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки указанной в пункте 3 настоящей информационной карты, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе (далее - разъяснения) размещаются Заказчиком на официальном сайте в течение двух дней с даты поступления Заказчикуот оператора электронной площадки запросао даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. Дата начала предоставления разъяснений:с момента публикации извещения о настоящем аукционе на официальном сайте («15» августа 2018 года). Дата окончания срока предоставления разъяснений:не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 6 настоящей информационной карты (дата поступления запроса не позднее(«26» августа 2018 года).
  Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта: Предусмотрена

 

 


[1] Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных:работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-01-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: