ДОГОВОР ПОДРЯДА № 28
г. Пермь «___ » ___________ 202__г.
ЖСПК «Гайва», в лице Председателя правления Корзунина Игоря Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сибирев Михаил Сергеевич, в лице собственном, свидетельство ОГРН ИП 315595800004672, выданное 29.01.2015 ИФНС России по Пермскому району Пермского края, серия 59 №004918498, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению и установке металлического ограждения протяженностью 110 метров по адресу: г. Пермь, ул. Гайвинская, дом 28 на основании калькуляции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все обусловленные договором работы и сдать их в законченном виде в установленные договором сроки с учетом возможных изменений объёма и вида работ.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить все выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. Сроки выполнения работ:
Начало: 01апреля 2021г.
Окончание: 30 мая 2020г.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ по настоящему договору составляет 398 160,00 (Триста девяносто восемь тысяч сто шестьдесят рублей) 00 копеек, без НДС.
Установленная п.2.1. настоящего договора стоимость выполняемых работ может быть изменена в случае внесения изменений в объемы работ. Все корректировки выполняются при обоюдном письменном согласии сторон.
2.2 Заказчик обязан внести предоплату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей от общей стоимости работ по настоящему договору. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета на предоплату до 15 октября 2020г.
2.3. Цена за установленные работы действительна в течение срока действия счета на предоплату. Если предоплата не поступит в течении этого срока стоимость работ по договору может быть пересмотрена Подрядчиком в связи с существенным изменением экономической ситуации, связанной с дополнениями к действующему законодательству, касающихся налоговой политики государства. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору.
2.4. Оплата оставшейся суммы по данному договору производится равными частями по 37 270 руб. ежемесячно не позднее 15 числа в течение 8 (Восьми) месяцев. Окончательный расчет по договору производится не позднее 15 июня 2021 года.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик вправе:
3.1.1. Заменить материал другим, по согласованию с Заказчиком, при условии, если замена не ухудшает качество выполняемых работ.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать правила техники безопасности труда, пожарной и экологической безопасности, производственной санитарии на объектах, обеспечить технологию и качество работ.
3.2.2. Предупреждать Заказчика о наличии не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых работ и срокам их выполнения.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
3.3.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора своевременно, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, обеспечить доступ к электроэнергии.
3.4.2. Произвести приёмку выполненных работ по «Акту приемки-сдачи работ» в течение 3 дней с момента сообщения Подрядчиком о готовности к сдаче результата выполненных работ.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с калькуляцией в течение 3 месяцев со дня сдачи-приёмки выполненных работ (с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ), а на используемые им материалы устанавливает гарантию согласно соответствующих норм.
4.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Подрядчик несёт ответственность за качество предоставленных им материалов по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст.475 ГК РФ).
5.4. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы, указанной в п.п. 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
6.3. В случае не достижения соглашения, споры или разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
6.4. В отношении споров, не урегулированных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
| ЖСПК «Гайва» 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, дом № 28 ИНН 5907017894 ОГРН 1025901515848 КПП 590701001 р/с 40703810949500130210 к\с 30101810900000000603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 ____________ /Корзунин И. А. М.П. | ИП Сибирев Михаил Сергеевич 614030, Россия, Пермский край, д.Заозерье, Ул. Полевая 3 ИНН 590703122807 ОГРНИП 315595800004672 тел. 204-72-29 р/с 40802810849770009211 к\с 30101810900000000603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 ______________/Сибирев М. С. М.П. |
Приложение №1
К Договору подряда № 28 от 09.10.2020г.
Калькуляция на ограждение
1. Забор 110 м – 305 800 руб.;
- столбы - НКТ труба 63;
- горизонтальная плеть – профильная труба 40х20х1,5
- вертикальные плети - профильная труба 20х20х1,5;
2. Ворота: 2 штуки по 10 000руб. - 20 000 руб.;
- каркас ворот - профильная труба 60х40х2;
- заполнение – профильная труба 20х20х1,5;
3. Калитка: 2 штуки по 3 000руб. – 6 000 руб.;
- каркас - профильная труба 40х20х1,5;
- заполнение – профильная труба 20х20х1,5;
4. Установка конструкции – 66 360 руб.;
Покраска: грунт-эмаль 3 в 1, цвет зеленый.
Общая стоимость 398 160 руб.
Заказчик _________________ Корзунин И. А. Подрядчик ______________ Сибирев М. С.