Сроки и место выполнения работ




5.1. Место выполнения работ:

- Тверская область, ЗАТО Озерный, территория общего пользования жилой застройки..

5.2. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: работы должны быть выполнены по 30 августа 2020 г.

  1. Сдача и приемка работ

6.1. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ (Приложение № 3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней проверяет фактически выполненные объемы работ, подписывает акты и возвращает Подрядчику.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в установленный срок своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке недостатки.

 

Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом в порядке, предусмотренном правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере _________ рублей _____ копеек*.

* Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек**.

**Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения Контракта.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения Контракта. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается: нарушение сроков исполнения Контракта, нарушение объемов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, выполнение работ с ненадлежащим качеством (нарушение требований, установленных Контрактом), нарушение сроков устранения недостатков, выявленных Заказчиком.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.10. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по настоящему Контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств.

7.11. Если вследствие просрочки исполнения со стороны Подрядчика исполнение контракта утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

7.12. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.13. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек ***.

*** Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.д.). При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны письменно уведомляют друг друга (с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным государственным органом) в течение 5 (Пяти) дней с даты их наступления.

Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным оформлением протокола.

9.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Расторжение контракта

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

10.2.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

10.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.3. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

10.3.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.

Прочие условия

11.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему контракту.

11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в случае не достижения договоренности – в соответствии с законодательством РФ.

11.3. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок сообщить об этом друг другу в письменной форме с предварительным уведомлением телефонограммой.

11.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует по «18» сентября 2020 года.

11.5. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных Сторонами обязательств по Контракту.

11.6. Не предусмотренные настоящим контрактом взаимоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.

11.7. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон контракта.

11.8. После заключения контракта в форме электронного документа стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.

 

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Акт выполненных работ.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-06-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: