11.1. Условия настоящего договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, а также информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в течение действия данного договора.
11.2. Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами России для Заказчика и для Подрядчика, обладает полными правами и полномочиями на владение, пользование и распоряжение своей собственностью и на ведение соответствующей деловой активности, включая полное право выполнять условия настоящего Договора.
11.3. Настоящий Договор не подлежит изменениям и не предусматривает внесение в него поправок кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и за исключением изменений, взаимосогласованных, оформленных письменно и подписанных уполномоченными представителями Сторон по данному договору.
11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и хранятся до истечения фактического срока действия Договора.
11.5. Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.6. Лица, подписавшие настоящий Договор от ее имени, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.
11.7. Все уведомления по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены посыльным, курьерской почтой, телексом или телефаксом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление должно считаться выданным соответственно в день доставки посыльным по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления телексом или телефаксом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору №,,,,,,,,,,,,,,,,.. от «____» _____________ 2017 года
г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 2017 г.
____________________-, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
________________________________--, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________, в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального
директора __________________________----, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые также по отдельности
как «Сторона», а вместе как «Стороны», составили настоящий Протокол разногласий к Договору № _______________________ от «_____» __________________- 2017 года (далее в тексте «Договор») о нижеследующем:
- Договор №_________________ от «_____» __________________ 2017 года, представленный в редакции Заказчика для подписания Подрядчику, подписан Сторонами с Протоколом разногласий, и предлагается для подписания сторонами Договора в следующей редакции:
| № п/п Протокола разногласий | Редакция Заказчика | Редакция Подрядчика | Согласованные Обеими Сторонами условия Договора, утвержденные в окончательной редакции |
| 1. | п.1.1.– по тексту Договора; | Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции: «1.1.Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и в согласованный в заявке сторонами срок, с момента утверждения Заявки Подрядчиком осуществлять техническое обслуживание, инспекцию/дефектовку, текущий и внеплановый ремонт (в дальнейшем- Работы) оборудования, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору (далее по тексту-Оборудование), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы по расценкам, согласно Приложению № 4 к настоящему Договору». | |
| 2. | П.1.2. – по тексту Договора; | Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции: «1.2. Работы могут выполняться Подрядчиком как из материалов и запасных частей Заказчика, так и из материалов и запасных частей Подрядчика. При этом запасные части могут быть как новые, так и бывшие в эксплуатации и восстановленные проведенными ремонтными работами, согласованные в Заказ-наряде, согласно Приложению №5, к настоящему Договору. При этом согласно ст. 713 ГК РФ - 1. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. 2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре подряда использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы. 3. Подрядчик может осуществить право, указанное в ст атьи 713 ГК РФ, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала». | |
| 3. | П.1.3. - отсутствует | Дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3.Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субПодрядчиков), кандидатуры которых предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. С заявкой о привлечении субПодрядчика Подрядчик, предоставляет Заказчику письменную информацию о субПодрядчике, а именно: дата и номер заключенного Договора, наименование контрагента, предмет Договора, объем работы, контактные данные организации. При этом Подрядчик отвечает перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субПодрядчиками». | |
| 4. | П.1.4. - отсутствует | Дополнить Договор пунктом 1.4. следующего содержания: «1.4. Согласно ст.721 ГК РФ «Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям действующих у фирм-производителей Оборудования Руководств по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту». | |
| 5. | П.3.1. – по тексту Договора | Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Заказчик оформляет Заявку на обслуживание Оборудования(далее по тексту – Заявка) в письменном виде в соответствии с образцом, утвержденным сторонами в Приложение № 1 к настоящему Договору, и передает их Подрядчику лично либо по факсу или электронной почте, указанным в разделе 12 настоящего Договора, которая подлежит утверждению Подрядчиком и вступает в силу в качестве обязательства Подрядчика с даты ее подписания и скрепления печатью Подрядчика. Подрядчик обязуется принять и согласовать Заявку в течение 2-х рабочих дней с момента ее поступления. Заявка должна быть подписана уполномоченными представителями сторон, подтвержденная приказом/распоряжением/или доверенностью единоличного исполнительного органа организации-Заказчика. Перечень лиц, уполномоченных сторонами действовать от имени сторон при исполнения настоящего Договора, указывается в Приложении № 2 к Договору с указанием электронных адресов и номеров факса для передачи документов». | |
| 6. | П.3.3. – по тексту Договора | Считать пунктом 3.2. Договора и изложить п.3.2. Договора в следующей редакции: «3.2. В случае изменения места проведения работ от указанного в Заявке (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик обязан письменно информировать Подрядчика не менее, чем за 1 (один) рабочий день до непосредственного начала работ согласно утвержденной сторонами Договора Заявки. В этом случае Подрядчик имеет право изменить стоимость работ с учетом необходимых транспортных расходов для своевременного прибытия рабочего персонала Подрядчика в связи с изменением расстояния до места выполнения работ в размере по соглашению сторон». | |
| 7. | П.3.4. – по тексту Договора | Считать пунктом 3.3. Договора и изложить п.3.3. Договора в следующей редакции: «3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента утверждения Подрядчиком Заявки Заказчика в порядке согласно п.3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан прибыть на место проведения работ к дате, указанной в Заявке». | |
| 8. | П.3.5. – по тексту Договора | Считать пунктом 3.4. Договора и изложить п.3.4. Договора в следующей редакции: «3.4. В случае, если во время выполнения Работ Подрядчиком будут выявлены неисправности Оборудования, устранение которых не согласовано Сторонами, в связи с чем возникает техническая необходимость выполнения дополнительных работ, ранее не учтенных в Заявке Заказчика, тогда: Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления об обнаружении неисправностей, влекущих превышение стоимости Работ в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан направить Подрядчику дополнительную Заявку по форме согласно п.п. 3.1. настоящего Договора или направить отказ от поручения Подрядчику дополнительных работ, о необходимости проведения которых Заказчик был уведомлен Подрядчиком. Если Заказчик в течение указанного 1-дневного срока не даст соответствующие указания или откажется от устранения неисправностей, которые не были согласованы ранее при заключении между сторонами Договора или утверждении Заявки согласно Приложению №1 к настоящему Договору Подрядчик, по своему выбору, имеет право: а) Продолжить выполнение Работ. В этом случае гарантия качества Работ не предоставляется и гарантийный срок на выполняемые работы не устанавливается, - или, - б) Отказаться от выполнения Заявки. В этом случае Заказчик обязан оплатить Работы, уже фактически выполненные Подрядчиком на основании Акта выполненных работ согласно п.3.8.2. Договора и счета Подрядчика». | |
| 9. | Пункты 3.4.1., 3.4.2.,3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. – отсутствуют в Договоре | Дополнить Договор пунктами 3.4.1., 3.4.2.,3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. следующего содержания: «3.4.1. Согласно п.1 ст. 716 ГК РФ – «Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.4.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 3.4.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 ГК РФ, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 3.4.4. В случае, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены работы, вправе отказаться от проведения конкретного вида работ, стоимость которых стала выше. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. 3.4.5. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора и утверждении Заявки, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование – отказаться от исполнения Договора в части работ согласно выполняемой по утвержденной Заявке по ремонту, и/или Заявке на запасные части (материалы), в соответствии со статьей 451 ГК РФ.» | |
| 10. | П.3.6. - по тексту Договора | Считать пункт 3.6. Договора пунктом 3.5. Договора и изложить его в следующей редакции: «3.5. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик обязан принять такие Работы. В таком случае выполненные Подрядчиком работы оплачиваются по фактически затраченному времени на выполнение Работ и выполненные Работы по расценкам согласно Приложению № 4 к настоящему Договору». | |
| 11. | П.3.7. – по тексту Договора | Считать пункт 3.7. Договора пунктом 3.6. Договора и изложить его в следующей редакции: «3.6. Работы Подрядчиком выполняются только при обеспечении Заказчиком условий проведения Работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора». | |
| 12. | П.3.7. – в связи с нарушенной нумерацией изложен в другой редакции (см.п.11 настоящего Протокола) | Дополнить Договор пунктом 3.7. в следующей редакции: «3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну». | |
| 13. | Пункт 3.8.1. – по тексту Договора | Пункт 3.8.1. Договора изложить в следующей редакции: «3.8.1. При завершении выполнения Работ лица, уполномоченные представлять интересы Сторон и подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором обязаны сдать/принять Работы, о чем Подрядчик направляет уведомление о готовности к сдаче приемке выполненных Работ для проведения рабочих испытаний работы Оборудования с участием Заказчика, а Заказчик обязан в 2-х дневный срок с момента получения такого уведомления организовать за свой счет приемку выполненных работ и проведение рабочих испытаний работы Оборудования и подписать «Заказ-Наряд» по форме согласно Приложению №5 к Договору, в котором фиксируются выполненные Работы, предоставленные Подрядчиком и/или Заказчиком материалы и запчасти, а также время, затраченное на выполнение Работ Заказ-наряд является надлежащим документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком и принятия Заказчиком выполненных Работ». | |
| 14. | П.3.8.2. – по тексту Договора | Изложить п.3.8.2. Договора в следующей редакции: «3.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказ-Наряда согласно п.3.8.1. Договора Подрядчик обязан составить в двух экземплярах и направить почтой (а также экземпляр электронной почтой или по факсу) в адрес Заказчика Акт выполненных работ, составленный на основании Заказ-наряда и указывающий окончательную стоимость Работ, выполненных Подрядчиком, подлежащую оплате Заказчиком. Вместе с результатом работы и с Актом выполненных работ Подрядчик передает Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования в виде Рекомендаций в Заказ-Наряде согласно Приложению №5 к Договору». | |
| 15. | П.3.8.3. – по тексту Договора | Изложить п.3.8.3. Договора в следующей редакции: «3.8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала Акта выполненных работ согласно п.3.8.2. Заказчик обязан подписать его и отправить один экземпляр Подрядчику. В случае, если Заказчик не подпишет Акт выполненных работ и не направит его Подрядчику в установленный срок, Акт считается подписанным Заказчиком без замечаний, при этом работы Подрядчика являются выполненными качественно и в срок, о чем Подрядчиком составляется односторонний Акт выполненных работ». | |
| 16. | П.3.9. – по тексту договора | Считать п.3.9. Договора пунктом 3.8.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «3.8.4. В случае, если Заказчик заявляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ, изложить нормативы и основания отказа в подписании акта о несоответствии выполненных работ Подрядчика требованиям Стандартов завода-изготовителя и Руководств по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту фирм-производителей Оборудования, и направить Подрядчику по электронной почте или по факсу. В этом случае между сторонами составляется Акт о выявленных несоответствиях и сроках их устранения, который не может быть менее 10 рабочих дней. В дальнейшем приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке согласно п.п.3.8.1.-.3.8.3. настоящего Договора». | |
| 17. | П.4.1. – по тексту Договора | Изложить п.4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Подрядчик выполняет Работы на специально оборудованной Заказчиком ремонтной площадке по адресу, указанному в Заявке и в объеме и срок, согласованном сторонами согласно Приложению №1 к Договору. Качество Работ определяется в соответствии с Руководствами по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту фирм-производителей Оборудования». | |
| 18. | П.4.3. – по тексту Договора | Пункт 4.3. Договора изложить в следующей редакции: «4.3. В случае не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе выполнения Работ соответствия рабочих мест на ремонтной площадке требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя Оборудования, правилам техники безопасности и требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим условиям проведения Работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение Работ впредь до устранения Заказчиком препятствий для выполнения работ Подрядчиком, уведомив Заказчика в письменном виде с обоснованием причин такого приостановления». | |
| 19. | П.4.4. – по тексту Договора | Пункт 4.4. Договора изложить в следующей редакции: «4.4.Подрядчик обязан направлять Заказчику заявку на предоставление подъемно-транспортного оборудования, за сутки до даты начала выполнения работ. При предоставлении Заказчиком Подрядчику подъемно-транспортного оборудования, необходимого для проведения Работ сервисным персоналом рабочих и специалистов Подрядчика, которые будут выполнять указанные работы, должны иметь при себе удостоверение стропальщика установленного образца, подтверждающие прохождение проверки знаний для работы на таком оборудовании». | |
| 20. | П.4.5. Договора - отсутствует | Дополнить Договор пунктом 4.5. следующего содержания: «4.5. Согласно ст. 719 ГК РФ – «1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). 2. Если иное не предусмотрено Договором подряда, Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 ГК РФ, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков». | |
| 21. | П.5.2. – по тексту Договора | П.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «5.2. Заказчик обязан предоставить ремонтную площадку на время выполнения Работ и обеспечить работающей телефонной связью». | |
| 22. | П.5.3. – по тексту Договора | П.5.3. Договора изложить в следующей редакции: «5.3. Обеспечить на территории Заказчика помещение для сервисного персонала Подрядчика и отдельное помещение для хранения материалов и оборудования, которое должно быть изолированным и подлежит закрытию на замок и ежедневному опломбированию». | |
| 23. | П.5.4. – по тексту Договора | П.5.4. Договора изложить в следующей редакции: «5.4. Заказчик обязан обеспечить сервисному персоналу и транспорту Подрядчика доступ на территорию Заказчика для проведения работ по заявке Подрядчика». | |
| 24. | П.5.8. – по тексту Договора | П.5.8. Договора изложить в следующей редакции: «5.8. Заказчик обязан принять Работы в месте выполнения Работ на ремонтной площадке и подписать Заказ-наряд и Акт выполненных работ в порядке и в соответствии с п.п.3.8.1. – 3.8.4. настоящего Договора». | |
| 25. | П.5.8. – по тексту Договора | П.5.9. Договора изложить в следующей редакции: «5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Заказчик обязан предъявить требования об устранении недостатков или соразмерного уменьшения цены выполненных Работ до подписания Заказа-наряда. Заказчик имеет право устранять выявленные недостатки в выполненных работах Подрядчика только на основании подписанного двухстороннего Акта о выявленных несоответствиях согласно п.3.8.4. Договора самостоятельно или поручить их устранение третьим лицам, не являющимся сторонами настоящего Договора, только при наличии письменного согласия с Подрядчиком». | |
| 26. | П.5.10.3. – по тексту Договора | П.5.10.3 Договора изложить в следующей редакции: «5.10.3.До приезда представителя Подрядчика Заказчик не должен производить разборки Оборудования/части Оборудования или агрегата в целом или отдельных его узлов, а также производить замену рабочих жидкостей, либо производить какие-либо другие манипуляции с этим Оборудованием, обеспечить его изолированное месторасположение без доступа к нему какого-либо своего рабочего персонала либо посторонних лиц». | |
| 27. | П.5.12. – по тексту Договора | П.5.12. Договора изложить в следующей редакции: «5.12. В случае установления невыполнения или некачественного выполнения Подрядчиком Работ на основании подписанного двухстороннего Акта о выявленных несоответствиях согласно п.3.8.4. Договора Подрядчик устраняет дефекты за свой счет в 10- дневный срок, если более длительные сроки для устранения выявленных недостатков не были указаны в указанном двухстороннем Акте о выявленных несоответствиях в выполненных работах». | |
| 28. | П.5.13. – по тексту Договора | П.5.13. Договора изложить в следующей редакции: «5.13. Подрядчик самостоятельно выбирает способ и методы выполнения Работ. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в течение всего срока выполнения Работ». | |
| 29. | П.6.1. – по тексту Договора | П.6.1. Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Стоимость Работ определяется в Заказ-наряде согласно Приложению №5 к Договору, является Договорной и приблизительной, поскольку требуется диагностика Оборудования на ремонтной площадке согласно Заявке Заказчика (Приложение №1 к Договору)». | |
| 30. | П.6.2. – по тексту Договора | П.6.2. Договора изложить в следующей редакции: «6.2. Заказчик оплачивает 100 % (сто процентов) стоимости Работ с учетом всех видов материалов, запасных частей, основных видов работ согласно Заявке Заказчика (Приложение №1 к Договору) и всех дополнительных работ, согласованных с Заказчиком по дополнительной Заявке согласно п.3.5. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ согласно п.3.8. Договора». | |
| 31. | П.6.3. – по тексту Договора | П.6.3. Договора изложить в следующей редакции: «6.3. Расчеты Заказчиком производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика». | |
| 32. | П.6.4. – по тексту Договора | П.6.4. Договора изложить в следующей редакции: «6.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика». | |
| 33. | П.7.1. – по тексту Договора | П.7.1. Договора изложить в следующей редакции: «7.1. Подрядчик устанавливает 6-ти месячный гарантийный срок на выполненные Работы при условии соблюдения Заказчиком Руководства завода-изготовителя по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту и Рекомендаций Подрядчика в Заказ-Наряде согласно Приложению №5 к Договору, за исключением случаев, указанных в п..7.3. настоящего Договора. При этом установленная Подрядчиком гарантия качества результата работы, распространяется только на Работы, составляющее результат работы Подрядчика по настоящему Договору. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы исчисляется с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком согласно п.3.8. настоящего Договора». | |
| 34. | П.7.2. – по тексту Договора | П.7.2. Договора изложить в следующей редакции: «7.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ только при выполнении Заказчиком следующих условий: - при эксплуатации используются топливные, масляные, воздушные фильтры, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования в соответствии с каталогом запасных частей на данную единицу техники; - при эксплуатации используются моторные масла, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования и в соответствии с Руководствами по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту; - при эксплуатации используется охлаждающие жидкости, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту; - смена масла и фильтров на данной единице Оборудования производится в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту; - в случае, если во время выполнения Работ по Заявке Заказчика использовались запасные части или расходные материалы, приобретенные у Подрядчика, за которые ответственность несет Подрядчик по настоящему Договору - но за исключением случаев, указанных в п.7.3. Договора». | |
| 35. | П.7.3. – по тексту Договора | П.7.3. Договора изложить в следующей редакции: «7.3. Подрядчик освобождается от выполнения гарантийных обязательств, указанных в п.7.2. настоящего Договора, в случаях: - нарушения Заказчиком одного из подпунктов пункта 7.2. настоящего Договора, - иных действий Заказчика, приводящих к нарушению условий эксплуатации, изложенных в Руководстве завода-изготовителя по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту и/или в рекомендациях Подрядчика в Заказ-Наряде согласно Приложению №5 к Договору; - в случае, если предоставленная Заказчиком информация о количестве часов рабочей эксплуатации/наработки Оборудования не соответствует действительности; - в случае непригодности материалов, компонентов и деталей, а также наличия неисправностей в Оборудовании, на котором выполнялись Работы Подрядчиком, несмотря на предупреждение Подрядчика о неблагоприятных последствиях их использования или их незаменой в Оборудовании, оставленных Заказчиком по своему усмотрению, а именно, - т.е. при отказе Заказчика от их замены на надлежащие материалы, компоненты, детали, устранения неисправностей и пр., что оказывает непосредственное влияние на надлежащую работоспособность Оборудования». | |
| 36. | П.8.2. – по тексту Договора | Изложить п.8.2. Договора в следующей редакции: «8.2.Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения Работ в случае, если такая просрочка произошла по вине Заказчика, либо если Заказчик немотивированно отказался или уклонился от приемки, либо если просрочка произошла по обстоятельствам, которые Подрядчик не мог контролировать или на которые Подрядчик не имел возможности повлиять». | |
| 37. | П.8.4. –по тексту Договора | П.8.4 Договора изложить в следующей редакции: «8.4. В случае неоплаты работ либо несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. | |
| 38. | П.8.4.1. - отсутствует | Дополнить Договор пунктом 8.4.1. следующего содержания: «8.4.1. При этом согласно ст.712 ГК РФ - При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 ГК РФ результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм». | |
| 39. | П.8.5. – по тексту Договора | П.8.5. Договора изложить в следующей редакции: «8.5.В случае нарушения по вине Подрядчика срока выполнения работ/ выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ/ работ ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно выполненных работ/ работ ненадлежащего качества». | |
| 40. | П.9.1. – по тексту Договора | Пункт 9.1. Договора изложить в следующей редакции: «9.1. Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок урегулирования споров, согласно которому срок рассмотрения направленной по почте заказным письмом с описью вложений претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты ее получения второй Стороной по Договору». | |
| 41. | П.9.2. – по тексту Договора | Пункт 9.2. Договора изложить в следующей редакции: «9.2. В случае, если спор не будет урегулирован по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии второй Стороной по Договору, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения Истца». | |
| 42. | П.10.3. – по тексту Договора | Пункт 10.3. Договора изложить в следующей редакции: «10.3.Срок выполнения для Стороны Договора, находящейся под действием форс-мажорных обстоятельств, переносится на период действия таких обстоятельств. В случае, если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны приступят к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае, если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к согласию, то любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке». | |
| 43. | П.11.7. – по тексту Договора | Пункт 11.7 Договора изложить в следующей редакции: «11.7. Все уведомления по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены посыльным, курьерской почтой, телексом или телефаксом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление должно считаться выданным соответственно в день доставки посыльным по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления телексом или телефаксом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом. При этом надлежащими адресами для электронной переписки между сторонами являются: Адрес электронной почты Заказчика - _____________________________; Адрес электронной почты Подрядчика - __________________________». | |
| 44. | Приложение № 1 | Приложение № 1 | |
| 45. | |||
| 46. | |||
| 47. |
- Настоящий Протокол разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Договора, и подлежит дополнительному согласованию между Сторонами в окончательной редакции путем составления Протокола согласования разногласий по настоящему Протоколу разногласий к Договору в срок не позднее «_________»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2017 г., в противном случае данный Договор считается незаключенным в связи с недостижением между сторонами согласия по всем его условиям, которые являются для Подрядчика существенными и обязательными.
3. Данный протокол разногласий является неотъемлемой частью Договора №.,,,, от …………….2017 года.
4. Все иные изменения и дополнения к указанному Договору будут считаться действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон после вступления Договора в законную силу с момента подписания между сторонами Договора с протоколом разногласий в первоначальной редакции и утверждения между сторонами в окончательной редакции текста Договора на основании достигнутой договоренности согласно Протоколу согласования разногласий по Договору.
Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон: