Права и обязанности Заказчика




Котировочная заявка

На выполнение работ по изготовлению, монтажу и демонтажу флагов

В городе Набережные Челны.

 

1. Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)    
2. Место нахождения (для юридического лица) или место жительства (для физического лица)    
3. Банковские реквизиты участника размещения заказа    
4. Идентификационный номер налогоплательщика    
5. Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок    

 

 

Приложение: 1) документ, удостоверяющий личность (для физического лица);

2) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица);

3) доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае подачи заявки представителем претендента).

 

 

_________________________ _______________ ______________

должность подпись Ф.И.О.

 

«___»__________2016г.

 

 


Приложение №2

 

Договор подряда №___

г. Набережные Челны «____» ________ 2016г.

 

Муниципальное казенное предприятие города Набережные Челны «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ахметова И.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению, монтажу, демонтажу флагов в соответствии с условиями настоящего Договора и техническим заданием, содержащемся в приложении №1 к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить её в установленном настоящим Договором порядке.

1.2. Результат выполненных Подрядчиком работ должен соответствовать требованиям технического задания (приложение №1 к настоящему Договору), быть высокоэстетичным для создания праздничной атмосферы в городе Набережные Челны.

Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору является твердой и составляет 707 400 (Семьсот семь тысяч четыреста) рублей

2.2. Оплата выполненных работ производится после подписания актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Работы считаются оплаченными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

 

Сроки выполнения работ

3.1. Работы по изготовлению и монтажу флагов должны быть начаты с даты подписания настоящего Договора и завершены в срок до 08.05.2016г.

3.2. Работы по демонтажу флагов должны быть начаты с 23.06.2016г. и завершены в срок до 26.06.2016г.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта выполненных работ.

Обязанности Подрядчика

Для выполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:

4.1. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды до сдачи выполненных работ. Регулярно проводить текущий инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности. Обеспечить рабочий персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечками.

4.2. Осуществить охрану материалов и конструкций с момента заключения настоящего Договора до приемки работ Заказчиком.

4.3. Согласовать с Заказчиком цветопробу, пилотный флаг.

4.4. Выполнить все работы надлежащего качества в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), нормативными документами и сдать выполненные работы Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

4.5. При выполнении работ использовать новые (т.е. не бывшие в эксплуатации) материалы, принадлежащие Подрядчику на праве собственности.

4.6. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти работы с надлежащим качеством.

4.7. Незамедлительно известить Заказчика о завершении выполнения работ.

4.8. Прекратить выполнение работ на объекте с момента получения от Заказчика требования, включающего в себя требование о расторжении Договора. За работы, выполненные после направления требования, оплата не производится.

4.9. Выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.10. Оплатить суммы штрафов, наложенных на Заказчика по вине Подрядчика.

4.11. В случае предъявления Заказчиком требования о выплате пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оплатить ее в семидневный срок, в размере, предусмотренном разделом «Ответственность сторон».

 

Права и обязанности Заказчика

5.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик имеет право:

5.1.1 Осуществлять надзор за ходом выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.2 Проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков оборудования (материалов).

5.1.3 Предъявлять претензии Подрядчику по качеству выполненных работ в течение 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

5.1.4 Предъявлять к оплате Подрядчику суммы пени, предусмотренной настоящим Договором.

5.1.5 Предъявлять к оплате Подрядчику суммы штрафов, наложенных на Заказчика по вине Подрядчика.

5.1.6 Требовать устранения выявленных недостатков работ в установленный Заказчиком срок.

5.1.7 Устранить обнаруженные недостатки работ своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком расходов на устранение недостатков.

5.2. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязан:

5.2.1. Проверять ход производства работ.

5.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

5.2.3. Осуществить приемку выполненных работ.

5.2.4. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Гарантии

6.1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

 

Расторжение Договора

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Стороны установили возможность одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, а именно:

- нарушения сроков завершения работ более чем на 3 календарных дня;

- наличие изменений, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с момента указанного в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, направленном заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора последний считается расторгнутым по истечении 7 дней после получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.5. Уведомление считается полученным и в том случае, если оно фактически не было получено адресатом по причинам, зависящим от адресата.

 

 

Ответственность Сторон

8.1. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения этого обязательства в т.ч.:

- за нарушение сроков, указанных в п.3.1 настоящего Договора;

- за задержку устранения недостатков выполненных работ.

8.2. При нарушении Заказчиком обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от неоплаченной суммы на день уплаты неустойки.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, составляющего предмет настоящего Договора, до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

8.4. Подрядчик несет ответственность за причинения вреда третьим лицам в результате выполнения работ и иных обязательств по настоящему Договору до момента подписания акта выполненных работ.

8.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством.

 

Особые условия

9.1. Пункт 1 статьи 317.1 ГК РФ на отношения сторон не распространяется.

9.2. Стороны обязуются в письменном виде извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее 3-х дней с даты их изменения.

9.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечёт за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

9.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путём переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Татарстан, в соответствии с действующим законодательством.

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
МКП «ДИАС» 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Энтузиастов, 11 ИНН/КПП 1650216915/165001001 Р/с 40603810705550006434 в ОАО «АК БАРС» банк г. Казань К/с 30101810000000000805 БИК 049205805   Директор:   ___________________ И.Ф. Ахметов     ___________________ /_______________/

 

 

Приложение 1 к Договору №___

от «____» __________ 2016 года

 

Техническое задание





©2015-2017 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Обратная связь

ТОП 5 активных страниц!