ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ




8.1. О готовности к приемке выполненных работ по этапу строительства Генподрядчик извещает Заказчика за 2 рабочих дня до начала приемки.

8.2. После окончания выполнения этапа работ Генподрядчик передает Заказчику оформленный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по этапу строительства (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ по этапу строительства (КС-3), а также исполнительную документацию на соответствующий объем работ. Заказчик рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает соответствующий Акт в течение 7 дней с момента получения документов от Генподрядчика либо возвращает соответствующий Акт Генподрядчику с указанием претензий и сроков исправления дефектов и недоделок.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ и предъявить Генподрядчику соответствующие претензии, а также не оплачивать выполненные работы до устранения выявленных недостатков.

8.4. После устранения Генподрядчиком всех нарушений Генподрядчик предоставляет документы согласно п. 5.1.21 настоящего договора. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает Акты о приемке выполненных работ по этапу строительства (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ по этапу строительства (КС-3).

8.5. Генподрядчик письменно информирует Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих этапов работ только после подписания сторонами Акта приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Если закрытие результатов скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, то в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Если в период приемки скрытых работ существуют (действуют) объективные факторы (погодные/сезонные условия), не позволяющие лицам, осуществляющим приемку работ, установить реальное качество принимаемых ими работ, то такие работы подлежат повторной проверке в порядке, определенном настоящим договором.

8.6. В случае не явки представителя Заказчика для приемки скрытых работ в указанный Генподрядчиком срок, Генподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производиться за его счет. При отсутствии претензий со стороны Заказчика стороны подписывают Акт освидетельствования скрытых работ. При наличии претензий к Генподрядчику по выполнению скрытых работ Заказчик делает запись в журнале производства работ и определяет сроки устранения недостатков за счет Генподрядчика. В этом случае работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для их приемки.

8.7. Заказчик обязан приступить к организации приемки выполненных работ не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после получения письменного сообщения Генподрядчика о готовности к сдаче законченного строительством объекта, при отсутствии обоснованных замечаний.

8.8. Датой законченного строительством Объекта Заказчика считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта обеими сторонами.

8.9. Приемка законченного строительством Объекта производится по акту приемки законченного строительством Объекта (Форма КС-11).

8.10. После подписания Акта законченного строительством Объекта (КС-11) Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Генподрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в виде пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения сроков оплаты работ по настоящему договору по вине Заказчика последний несет ответственность в виде пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки оплаты.

9.4. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ(ФОРС - МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Обстоятельства непреодолимой силы - внешние и чрезвычайные события: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон. Их действие Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

10.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, немедленно извещает другую Сторону (телеграммой или с помощью факсимильной связи) о наступлении, виде и возможной продолжительности обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. Сторона, предупредившая о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должна подтвердить факт их наступления справкой от компетентной организации.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

10.5. Обстоятельства непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению другой Стороны, продлевают срок выполнения обязательств по договору на период своей продолжительности и разумный срок для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 месяцев, Стороны должны договариваться о судьбе настоящего договора. При отсутствии соглашения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, известив об этом другую Сторону заказным письмом.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Изменения договора действительны, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. Все разногласия и споры в связи с настоящим Договором, в том числе с его заключением, исполнением, прекращением или его недействительностью, Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии.

12.4. Споры, не урегулированные в досудебном претензионном порядке, передаются заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ.

12.6. Приложениями к настоящему Договору являются:

Приложение № 1– График выполнения работ.

Приложение № 2 – Сводно-сметный расчет.

Приложение № 3 – Положение о проведение тендеров

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ООО «САХ»

610016, г. Киров, сл. Большое Скопино,1

ИНН 4345069473 КПП 434501001 ОГРН 1034316607786

р/с 40702810400000005914 в ОАО КБ «Хлынов» к/с 30101810500000000711 БИК 043304711

 

ГЕНПОДРЯДЧИК:

 

 

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор

ООО «САХ»

______________ В.Н. Кукса ______________



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: