Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется установить систему кондиционирования воздуха:
| Наименование | Кол-во наружных блоков | Кол-во внутренних блоков | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
| Монтаж кондиционера | Шт. | Шт. | Руб. | Руб. |
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
| Монтаж и подключение провода к щиту электрическому | |||
| Установка дренажного шланга (капиллярная труба) | |||
| Подключение помпы |
Итого, сумма: 15 500, 00 (пятнадцать тысяч пятьсот рублей, 00 копеек)
и передать их Заказчику, а Заказчик оплатить и принять работы в сроки, установленные данным Договором.
Указанные работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
Расчет
2.1.Стоимость работ по договору составляется 15 500, 00 (пятнадцать тысяч пятьсот рублей, 00 копеек).
Обязанности сторон
В рамках исполнения настоящего договора Заказчик и Подрядчик имеют права и берут на себя соответствующие обязанности
3.1.Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.
3.2.Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату и прием работ.
3.3.За необоснованный отказ или уклонение от оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% суммы за каждый день просрочки выплаты.
3.4.Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения условий настоящего Договора.
Порядок выполнения работ и его приемки.
Адрес объекта Заказчика: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.1.Работа считается выполненной после подписания обеими сторонами акта приема-передачи выполненных работ. Перед подписанием акта Заказчик осматривает результат работ. В случае выявления существенных недостатков в работе, Заказчик обязан указать об этом в письменной претензии в момент подписания акта приема-передачи. Выявленные недостатки устраняются подрядчиком в течение 7-ми рабочих дней с момента предъявления обоснованной претензии Заказчиком.
4.2. При отказе Заказчика от подписания акта, в последнем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Если по истечении 3-х календарных дней после подписания акта Заказчик не предъявил Подрядчику в письменном виде обоснованных претензий, явившихся причиной его отказа подписать акт, работы в данном случае считаются Заказчиком принятыми.
Установка.
5.1.В перечень работ входят:
- Расположение наружного блока под окно или любое другое место по согласованию сторон.
- Магистраль 5м (коммуникации между двумя блоками)
- Пластиковый короб
- Подводка к электро-цепи
- Расходные материалы (кронштейны, медная труба, кабель, изоляция)
- Пусконаладочные работы
5.2. По окончании работ Заказчик принимает работу и расписывается в акте приема-передачи выполненных работ
5.3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- самостоятельный ремонт или изменения устройства, а также ремонт и обслуживание в других организациях;
- наличие механических и других повреждений по вине Заказчика в случае неправильной эксплуатации;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями.
Форс- мажор
6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения наводнения пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
6.2.Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, Является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут, путем направления Подрядчиком или Заказчиком в адрес другого письменного уведомления.
Заключительные условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком 100% суммы предусмотренной п.2.1 и подписания его обеими сторонами.
7.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства.
7.3. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон.
7.5. Все спорные ситуации будут разрешаться путем переговоров, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд г. Москвы при отсутствии возможностей к достижению согласия.
Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик: Заказчик:
ИП