Протокол согласования договорной цены




ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Предоставить Субподрядчику полный комплект исходных данных в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1,2 к Договору).

5.2. Уплатить Субподрядчику установленную стоимость работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.3. Письменно согласовывать предоставляемую Субподрядчиком в соответствии с пунктом 4.2. документацию или в тот же срок представить письменные мотивированные замечания.

5.4. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При завершении работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Заданием на проектирование к Договору в количестве экземпляров согласно условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки и направить Субподрядчику подписанный акт сдачи-приемки или письменный мотивированный отказ в приемке работ.

6.3. В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по оплате, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, при условии исполнения надлежащим образом Субподрядчиком своих обязательств, Подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки

7.2. В случае неисполнение Субподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), признаваемых таковыми в соответствии со ст. 401 ГК РФ, достаточным подтверждением которых является документ, выданный соответствующим компетентным органом и направленным другой стороне в течение 7 дней. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х месяцев и более, настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком и Субподрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

7.4. Все споры между сторонами разрешаются по взаимному согласию сторон, при невозможности их урегулирования – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3. Содержание настоящего Договора и всех приложений к нему, а также получаемая (передаваемая) в рамках настоящего Договора сторонами информация, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

9.4. Субподрядчик имеет право только по письменному согласованию с Подрядчиком привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

9.5. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, письма по почте, при условии, что имеется возможность достоверно установить, что документ получен стороной по Договору.

9.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Техническое задание.

Приложение № 3. Протокол договорной цены на проектные работы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Лентелефонстрой»

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 15/7, т. 312-77-90

ИНН 7826737915 КПП 783801001

р/с 40702810270000000034 Выборгский филиал ОАО Банк «Санкт-Петербург»

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790 ОКПО 54354869 ОКВЭД 45.21,45.11 ОГРН 1027810225519

 

Субподрядчик:

ООО «Стройсвязьсервис» Юр. адрес: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.42, лит.Б, пом.12Н

ИНН 7813178466 КПП 781301001

р/с 40702810980000002659 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал Удельный

к/с 30101810200000000791 БИК 044030791

ОКПО 59512385

 

ПОДРЯДЧИК   Директор ООО «Лентелефонстрой»     __________________ И.В. Цехош м.п. СУБПОДРЯДЧИК   Генеральный директор ООО «Стройсвязьсервис»     _______________ Ю.Л.Хлоповских м.п.

 

Приложение №3

к Договору № ________-ЛТС от 02 сентября 2010 г.

на выполнение проектных работ.

 

Протокол согласования договорной цены

На проектные работы

 

ООО «Стройсвязьсервис», именуемое в дальнейшем СУБПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора Хлоповских Ю.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Лентелефонстрой», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Директора Цехош И.В. действующей на основании Устава с другой стороны, пришли к взаимному соглашению о стоимости выполнения проектных работ по объекту ««Телефонизация нового жилья – объекты Комитета по строительству СПб (Телефонизация жилых комплексов по адресам:

- г. С-Пб, Лениский пр., д. 139;

- г. С-Пб, Шувалово-Озерки, квартал 9, лоты IV, V, VIII)»».

Стоимость указанных проектных работ оценивается сторонами по взаимному согласию и составляет 237 786,01 руб., с учетом НДС 18% 36 272,44 рубля, в том числе:

- г. С-Пб, Лениский пр., д. 139 – 124 712,60 руб., с учетом НДС 18% 19 023,96 руб.

- г. С-Пб, Шувалово-Озерки, квартал 9, лоты IV, V, VIII)» - 213 665,06 руб., с учетом НДС 18% 32 592,98 руб.

 

 

ПОДРЯДЧИК СУБПОДРЯДЧИК

Директор ООО «Лентелефонстрой» Генеральный директор

ООО «Стройсвязьсервис»

 

 

_________________ И.В. Цехош ___________Ю.Л.Хлоповских



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: