Согласование с органами технадзора и другими органами, и организациями порядка ведения работ и его соблюдение осуществляется Подрядчиком.

12.2. В случае если Техническим заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Технический заказчик вправе:

- для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого собственные силы и/или силы другой организации за счет Подрядчика. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком;

- уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, выполненных с недостатками.

12.3. Если, по мнению Подрядчика, возникла необходимость выполнения дополнительных работ Подрядчиком по настоящему договору, не учтенных в технической документации, он обязан письменно уведомить об этом Технического заказчика, указав объем, виды и стоимость работ. Технический заказчик в течение 10 дней имеет право рассмотреть уведомление и дать ответ. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, в том числе происшедшие по вине Подрядчика, не оплачиваются Техническим заказчиком Подрядчику.

 

13. Форс-мажорные обстоятельства.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных явлений (землетрясения, наводнения, низкие температуры и т. д.), действий внешних объективных факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т. п.) на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, за исключением дефолта, обвала рынка и прочих экономических коллизий.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполненным работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Форс-мажорные обстоятельства, указанные в настоящем разделе договора должны быть подтверждены документами уполномоченное государственного органа Республики Татарстан.

 

14. Имущественная ответственность.

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, взятых Подрядчиком на себя договорных обязательств, Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования по уплате первым последнему нижеуказанных неустоек, пеней, штрафов и убытков:

14.1.1. за неисполнение или несвоевременное исполнение взятых на себя обязательств объема выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором на Подрядчика за первые 10 дней задержки, возлагается оплата пени - из расчета 0,1% от стоимости неисполненного или несвоевременно исполненного объема выполнения работ, за последующие дни задержки - 0,5% от стоимости неисполненного или несвоевременно исполненного объема выполнения работ за каждый день задержки;

14.1.2. за задержку сроков устранения недостатков в работах, предусмотренных подписанным актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика для подписания акта или отказа от подписания акта - односторонним актом (либо предписанием, либо замечанием, либо иным документом, фиксирующим недостатки выполнения работ по выполнению работ), а также дефектной ведомости – пени из расчета 0,1 % от стоимости работ, выполненных с недостатками за каждый день задержки.

14.1.3. за неисполнение Подрядчиком (и в том числе за неисполнение привлеченных субподрядчиками) иных обязательств, не оговоренных договором, но предусмотренных нормативно - правовыми актами и вытекающими из договора, в том числе за нарушение требований законодательства в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, Подрядчик обязан выплатить штраф за каждое нарушение, в срок, установленный в требовании:

14.1.3.1. за отсутствие документов по охране труда, в том числе квалификационных удостоверений по профессиям у лиц, привлеченных подрядчиком, не представление указанных документов на проверку и/или представление подложных документов в размере 10 000 рублей;

14.1.3.2. за отсутствие у подрядчика приказа о назначении ответственного лица за охрану труда и технику безопасности работ на Объекте, в любой момент производства работ в размере 100 000 рублей;

14.1.3.3. за пожар на строительной площадке в том числе на строительном объекте, подтверждённый справкой пожарной службы в размере пятикратного размера ущерба, но не более 200 000 рублей;

14.1.3.4. за аварии на опасном производственном объекте (грузоподъемные механизмы, сосуды под давлением и т.п), выявленных Ростехнадзором, в пятикратном размере ущерба, но не менее 300 000 рублей;

14.1.3.5. за причинение ущерба, причиненного подрядчиком в ходе выполнения работ третьим лицам в пятикратном размере ущерба, но не менее 100 000 рублей;

14.1.3.6. В случае возникновения несчастного случая со смертельным исходом, причинением вреда здоровью в процессе выполнения обязательств подрядчиком по настоящему Договору или в связи с выполнением указанных обязательств, Технический заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика штраф в размере 1 000 000 рублей за каждый несчастный случай со смертельным исходом, 500 000 рублей за каждый несчастный случай причинения тяжкого вреда здоровью, 100 000 рублей за каждый инцидент причинения легкого вреда здоровью.

14.1.3.7. Несвоевременное сообщение (свыше 30 минут с момента происшествия), неинформирование Технического заказчика о произошедшем на строительной площадке, объекте или подконтрольной Техническому заказчику территории инциденте, аварии или несчастном случае с работником подрядчика или работником субподрядчика, произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору – штраф 100 000,00рублей;

14.1.3.8. в иных случаях договорный штраф в размере 30 000 рублей за каждое нарушение, в срок, установленный в требовании.

14.1.4. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ имущества Заказчика, а также расходы по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий Подрядчика и/или привлеченных им к исполнению работ по настоящему договору субподрядчиков и иных исполнителей.

14.1.5. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика в место и время, указанные в уведомлении Заказчиком, либо при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 рублей.

14.2. За нарушение сроков оплаты качественно выполненных и принятых Заказчиком работ Подрядчика, установленных Сторонами условиями настоящего договора, на Заказчика налагается оплата неустойки (пени) из расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, при условии соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ по условиям настоящего договора и срока предоставления Актов о приемке работ (КС-2) и справок (КС-3).

14.3. Заказчик вправе:

- устранить недостатки своими силами, либо силами привлеченных третьих лиц за счет Подрядчика и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости объема работ по устранению недостатков;

- уменьшить стоимость работ по настоящему договору на сумму работ, выполненных с недостатками и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости объема работ, выполненных с недостатками.

Стороны оставляют за собой право не выставлять штрафные санкции, предусмотренные договором. Обязанность по оплате штрафных санкций возникает на основании выставленного счета и обоснованной претензии.

14.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

14.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.6. Из подлежащих к выплате Подрядчику, в соответствии с условиями настоящего договора сумм, Заказчик вправе зачесть в одностороннем порядке (в соответствии со ст.410 ГК РФ) с уведомлением Подрядчика в свою пользу следующих сумм:

14.6.1. начисленных за нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по настоящему договору;

14.6.2. расходов Заказчика на устранение недостатков в выполненных работах Подрядчика и на замену некачественных материалов;

14.6.3. расходов Заказчика на гарантийный ремонт, согласно п.9.8. настоящего договора;

14.6.4. рассчитанных к возмещению убытков, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ;

14.6.5. иных расходов Заказчика, возникших из-за нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим договором.

14.7. Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит к Заказчику с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

14.8. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком по его вине или по вине Субподрядчика в ходе производства работ, выполнение которых в соответствии с Договором возложено на Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму штрафов, выплаченных Заказчиком в результате привлечения к административной ответственности.

14.9. За повторное нарушение (более двух раз, за аналогичные правонарушения), Подрядчик выплачивает штраф в двойном размере.

14.10. В случае выявления должностным лицом Заказчика вышеуказанных нарушений, в присутствии представителя Подрядчика, а при отсутствии последнего 2 (двух) свидетелей (свидетели необходимы при необходимости фиксации события правонарушения) составляется Акт-предписание об установлении нарушений по форме Приложения №2 «Форма Акта о фиксации нарушения», в котором отражается характер нарушений.

 

15. Разрешение споров между сторонами.

15.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров в претензионном порядке. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Татарстан.

15.2. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее определяется Сторонами в 7 дней с момента получения претензии.

 

16. Прекращение договорных отношений, расторжение договора.

16.1. Изменение и расторжение договора возможны:

-по соглашению сторон;

-в результате дефолта, обвала рынка и прочих экономических коллизий, в результате которых исполнение данного договора становится экономически не выгодно;

- существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

16.2. Технический заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время, в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в разделе 5. настоящего договора, а также в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Технического заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения более чем на 10 дней;

- не соблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 5 дней не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования допуска Подрядчика, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

- обнаружившейся невозможности использования предоставленных Подрядчиком материалов или оборудования, или механизмов без ухудшения качества выполняемых Работ и отказа Подрядчика от их замены.

16.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

- финансовой несостоятельности Технического заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы.

- остановки Техническим заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

16.4. В случае досрочного расторжения договора либо в случае одностороннего отказа от его исполнения одной из Сторон настоящего договора, Технический заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, при этом Подрядчик обязан передать Техническому заказчику по акту место проведения работ и произвести возврат излишне оплаченного аванса в течение 7 календарных дней.

 

17. Особые условия.

17.1. Стороны установили, что все условия настоящего договора, а также информация, полученная ими друг от друга или ставшая им известной в ходе выполнения работ по настоящему договору, являются конфиденциальной информацией. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении данной информации - не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

17.2. Любое уведомление по настоящему договору признается Сторонами отправленным в письменной форме в случае, если отправка произведена в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте с подтверждением отчета об отправке, нарочным вручением представителю или отправляется заказным письмом получателю по его месту нахождению, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты Сторон» настоящего договора. В случае возврата отправителю уведомления, направленного адресату, в независимости от отметки в почтовом уведомлении, адресат считается надлежащим образом извещенным.

17.3. Подрядчик имеет право заключать договоры уступки права требования по настоящему договору только с письменного согласия Технического заказчика.

17.4. При разрешении вопросов, касающиеся исполнения настоящего договора, но неоговоренных Сторонами в настоящем договоре, Стороны руководствуются в соответствии с законодательными, и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

17.5. Все Приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

17.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

17.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по настоящему договору, в случае его расторжения по соглашению сторон – до момента, указанного сторонами в соглашении о расторжении, а в случае отказа от договора одной из сторон – до момента полного исполнения обязательств, существующих на дату получения другой стороной одностороннего отказа от его исполнения, предоставленного на условиях, предусмотренных настоящим договором.

 

18. Антикоррупционные условия

18.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

18.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

18.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18.5.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.6. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего раздела и/или неполучения от другой Стороны, в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Сторона имеет право требовать от другой Стороны уплаты штрафа в размере 10% от цены настоящего договора. Штраф выплачивается в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего требования.

18.7.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

18.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.

18.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

18.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

 

 

19. Приложения к настоящему договору.

19.1. Настоящий договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19.2. К настоящему договору прилагаются:

Приложение №1 – Калькуляция.

Приложение №2-Форма Акта о фиксации нарушения.

Приложение №3- Акт допуска

 

 

20. Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи сторон

 

Технический заказчик: ООО «УСК «Стандарт» 420053, г. Казань, ул. Журналистов, дом 62, помещение 25 ИНН/КПП 1660275998/166001001 р/сч 40702810062000019269 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК к/сч. 30101810600000000603 БИК 049205603     Исполнительный директор     ___________________ /Юсупов И.А./ МП

Подрядчик: ООО «СК Альянс» 420095 РТ.г. Казань ул. Шамиля Усманова д.6 кв.15 ИНН/КПП: 1658222269/165801001 р/сч №: 40702810307500007917 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ИНН: 7706092528 КПП: 770543002 БИК: 044525999 к/сч: 30101810845250000999в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО   По доверенности     ______________________/ Биглов А.Ш. / МП

 

 

Приложение № 1 к договору подряда № 22- 56 от 25.01.2022 г.

 

«Калькуляция»

 

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за ед.цу с учетом НДС 20%	Итого стоимость с учетом НДС 20%
	Разшивкаштроб		п.м.	1 090,00	50,00	54 500,00
	Огрунтовываниебетоноконтактом		п.м.	1 090,00	30,00	32 700,00
	Бетоноконтакт (глимс 12кг)		кг	109,00	73,00	7 957,00
	Герметизация швов	п.м.	1 090,00	150,00	163 500,00
	Герметик для всех типов швов Sika SIKAFLEX Construction цвет белый		шт	520,00	788,00	409 760,00
	Демонтаж штукатурки со стен		м2	505,00	100,00	50 500,00
	Огрунтовываниебетоноконтактом стен		м2	505,00	50,00	25 250,00
	Бетоноконтакт (глимс 12кг)		кг	300,00	73,00	21 900,00
	Монтаж штукатурки		м2	505,00	250,00	126 250,00
	Штукатурка Юнис Силин Фасадный 25кг		шт	180,00	215,00	38 700,00
	Огрунтовывание		м2	505,00	30,00	15 150,00
	Грунтовка Церезит СТ17 10кг		шт	17,00	740,00	12 580,00
	Оклейка стеклохолстом стен	м2	505,00	150,00	75 750,00
	Стеклохолст Vitrulan VP 35-GFT (1*50)		шт	11,00	1 400,00	15 400,00
	Клей для стеклохолста 10 кг		шт	8,00	1 200,00	9 600,00
	Монтаж штукатурки декоративной короед на стены и потолок		м2	505,00	150,00	75 750,00
	Штукатурка декоративная Церезит СТ175 2,0мм 25кг		шт	103,00	2 921,00	300 863,00
	Покраска стен		м2	505,00	150,00	75 750,00
	Краска фасадная дуфа премиум (10л)		шт	32,00	4 340,00	138 880,00
	Прочее
	Доставка		шт	2,00	2 000,00	4 000,00
	Вывоз мусора контейнером 8м3		шт	3,00	6 000,00	18 000,00
Итого с учетом НДС 20%	1 672 740,00
в т.ч. НДС 20%	278 790,00

 

 

Технический заказчик: ООО «УСК «Стандарт»     Исполнительный директор     ___________________ / Юсупов И.А./ МП

Подрядчик: ООО «СК Альянс»     По доверенности     ______________________/ Биглов А.Ш. / МП

 

Приложение № 2 к договору подряда № 22-56 от 25.01.2022г.

 

(ФОРМА)

Акт о фиксации нарушения

По Договору подряда № _____от ____________ г.

 

По объекту: «Жилой комплекс _______________________________________________________________________________»

Расположенный по адресу: РТ, ____________________________________________________

 

________________________ (_______) «____» ______________ 20___г.

Комиссия в составе:

Представитель Технического заказчика: ________________________________________________

Представитель Подрядчика: _____________________________________________

Иные лица_________________________________________________________________________

Произвели осмотр строительно-монтажных работ и по результатам работ составлен настоящий Акт в ___ экземплярах (по одному для каждой стороны) о нижеследующем:

№ п/п	Описание нарушений:(с указанием на норму законодательства, которая была нарушена)

Приложение: ____________________________ на _____ л. в ____ экз.

(наименование документа)

 

 

Подписали:

Представитель Подрядчика:

Представитель Технического заказчика:

 

Иные лица____________________________________________________________________

 

В случае отказа "актируемого" от подписания акта после отметки об этом, составители акта расписываются еще раз

От подписи отказался __________________________________________.

(Ф.И.О.)

 

Форма акта согласована:

 

Технический заказчик: ООО «УСК «Стандарт»     Исполнительный директор     ___________________ / Юсупов И.А./ МП

Подрядчик: ООО «СК Альянс»     По доверенности     ______________________/ Биглов А.Ш. / МП

 

 

Приложение №3 к договору подряда № №22-56 от 25.01.2022г.

 

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ

на территории организации

 

Город Казань «25» января 2021г.

 

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _____________________________________

(Ф.И.О., должность)

 

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) ___________________________

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

 

составили настоящий акт о нижеследующем.

 

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

_____________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

 

для производства на нём ______________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало «__» ________ 201__г. окончание «___» _______ 201__г.

 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ^

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
	Представить приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение: - безопасных условий и охраны труда, - за производства работ, - требований пожарной безопасности, - электробезопасности, - безопасного производства работ с грузоподъемными машинами и механизмами (кранами, подъемниками и др.), - санитарно – бытового состояния бытовых помещений	До начала работ
	Представить копии: лицензии, удостоверений ответственных ИТР, аттестованных по охране труда, промышленной безопасности, на группу по электробезопасности, пожарной безопасности	До начала работ
	Первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов	До начала работ
	Инструктаж по схемам электроустановки	До начала работ
	Предоставить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по противопожарной безопасности, протоколы проверки знаний работников рабочих специальностей по охране труда	До начала работ
	Обеспечение объекта ППР, технолог. картами под роспись	До начала работ
	Проведение работ на объекте осуществлять в соответствии с ППР (технологическими картами)	Постоянно
	Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных факторов (электрогазосварочные и др. работы) по нарядам – допускам	Постоянно
	Для подключения электроинструмента и других электрических машин к электросети объекта назначить ответственного из числа эл. тех. персонала. Подключения производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом генерального подрядчика	До начала работ и постоянно
	Обеспечить места проведения огневых работ, складские, санитарно-бытовые помещения огнетушителями и др. средствами пожаротушения	До начала работ
	В случае привлечения других субподрядных организаций для выполнения работ предупреждать заказчика и предоставлять на них документацию, перечисленную в настоящем акте - допуске	Постоянно в процессе работы
	Согласовывать места установки строительной техники, машин, механизмов, средств перемещения с заказчиком	До начала работ
	Подрядные организации обязаны обеспечить работающих средствами защиты и выполнении требований безопасности труда, в том числе: - обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты, - установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.04.59-89, «Правил по охране труда в строительстве», - закрывать все проемы (технологические, монтажные и др.) сплошным настилом в местах ведения работ, а при переходе на выше возводимые этажи, закрывать все нижерасположенные на этажах проемы сплошным настилом или защитными ограждениями в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, «Правил по охране труда в строительстве», - вывесить знаки безопасности, запрещающие и предупреждающие надписи и таблички в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, ППР в местах ведения работ и наличия опасных и вредных производственных факторов, - обеспечить и установить трапы, переходные мостики, лестницы, средства подмащивания в местах проведения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 24258-88, - производить земляные работы в строгом соответствии с п. 5 «Земляные работы» СНиП 12-04-2002, - размещать газовые баллоны по окончании работ в специально отведенном для хранения баллонов месте, - назначить ответственных лиц за противопожарное состояние в бытовых помещениях, вывесить инструкцию о мерах противопожарной безопасности в санитарно – бытовых помещениях и табличку с указанием ответственного лица, - ознакомить рабочих с безопасными проходами к рабочим местам и указать опасные зоны на местах производства работ и на территории производства, - своевременно предоставлять сведения заказчику об изменении в графиках производства совмещенных работ на объекте, - прекратить работы при возникновении опасных и аварийных ситуаций, несчастных случаях на рабочих местах (объекте), - выполнять требования внутреннего трудового распорядка объекта, - убирать рабочие места от строительных отходов и мусора в конце рабочего дня	Постоянно
	Применять СИЗ (каски, п/пояса, очки, маски, рукавицы…) (СНиП 12-03-2001)	Постоянно
	Применение монтажного пояса (при работе выше 1,8м) и защит. ограждений (по периметру здания, рабочего горизонта, лифт. и вент. шахт, лестн. марши, балконы) в соответствии с требованиями «Правил по охране труда в строительстве».	Постоянно
	Обеспечить наличие на территории строительной площадки контейнеров и (или) бункеров для сбора твердых бытовых, крупногабаритных и строительных отходов, организовать пункт мойки колес в соответствии с требованиями «Правил благоустройства г. Казани»	Постоянно
	Обеспечить организацию вывоза с территории строительной площадки твердых бытовых, крупногабаритных и строительных отходов в установленном порядке	Постоянно
	Обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки и не содержащего отходы на снегоплавильные станции или в специально отведенные места, согласованные в установленном порядке	Постоянно
	Подрядным организациям запрещается:
	Загромождать, захламлять территорию объекта, проезды, проходы, рабочие места строительными материалами, отходами, мусором	Постоянно
	Подключать эл. оборудования, эл. машины, эл. механизмы к электропитанию объекта без согласования с заказчиком	Постоянно
	Оставлять без присмотра эл. сварочное оборудование и другое оборудование в рабочем состоянии	Постоянно
	Нарушать время, отведенное в графике производства совмещенных работ, без предупреждения генподрядчика и других субподрядных организаций, работающих по графику совмещенных работ	Постоянно
	Допускать к ведению работ на объекте рабочих без спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты	Постоянно
	Сжигать мусор и утилизировать отходы строительного производс

Поделиться: