8.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, иные проявления сил природы, а также война, военные действия и другие), влияющих на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Контракта не относятся.
8.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее трех дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств стихийного характера, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть выполнены без изменений.
Обеспечение исполнения контракта
9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет _____________ рублей и предоставляется по выбору Исполнителя в форме банковской гарантии, либо в форме внесения денежных средств на счет Заказчика и обеспечивает исполнение всех обязательствах Исполнителя по настоящему Контракту.
9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
9.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по Контракту, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта. Неисполнение указанного обязательства Подрядчиком является основанием для расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке.
9.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта, указанные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 1,7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Заказчик вправе принять решение об изменении Контракта в случае и в порядке, предусмотренными частями 2,3,4 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы, реорганизации Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя Стороной Контракта является его правопреемник.
11.5. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.
11.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);