5.1. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
5.2. Место выполнения работ: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Советская, д. 9, пер. Садовый, д. 3.
5.3. Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 01 декабря 2017 года.
5.4. По каждому случаю невыполнения или несвоевременного выполнения своих обязательств по настоящему Контракту составляется двухсторонний акт.
5.5. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу объекта.
Сдача и приемка работ
6.1. По отдельным видам работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены акты приемки (испытаний), согласно строительным нормам и правилам. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до начала проведения этой приемки.
6.2. Акты приемки скрытых работ составляются в 5-ти (пяти) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями сторон.
6.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
6.4. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
6.5. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и предоставления Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
6.6. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней проверяет фактически выполненные объемы работ, подписывает акты и возвращает Подрядчику.
6.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в установленный срок своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке недостатки.
Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Качество выполняемых работ в соответствии с проектной документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;
7.1.2. Своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ за свой счет;
7.1.3 Заказчик гарантирует своевременное выполнение своих обязательств по настоящему контракту.
7.1.4. Качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования, применяемых при капитальном ремонте объекта, соответствуют спецификациям, указанным в локальном ресурсном сметном расчетом, стандартам, техническим условиям.
7.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы по настоящему Контракту. Гарантийный срок на работы по капитальному ремонту устанавливается 5 (пять) лет.
7.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или неправильной эксплуатации объекта.
7.4. При обнаружении дефектов Подрядчик обязуется исправить выявленные недостатки за свой счет и с применением своих материалов, при этом гарантийный срок продляется на срок исправления дефектов.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. Для подтверждения обнаруженных дефектов Заказчик за свой счет вправе привлечь экспертизу, стоимость которой Подрядчик обязан возместить в случае подтверждения допущенных дефектов.
7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом в порядке, предусмотренном правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
8.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
и составляет ________ руб __ коп.
8.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
и составляет ________ руб __ коп.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
и составляет ________ руб __ коп.
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.д.). При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны письменно уведомляют друг друга (с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным государственным органом) в течение 5 (Пяти) дней с даты их наступления.
Разрешение споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным оформлением протокола.
10.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Расторжение контракта
11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством РФ.
11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
11.2.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
11.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
11.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.3. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
11.3.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.
Прочие условия
12.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему контракту.
12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в случае не достижения договоренности – в соответствии с законодательством РФ.
12.3. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок сообщить об этом друг другу в письменной форме с предварительным уведомлением телефонограммой.
12.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств по данному контракту.
12.5. Не предусмотренные настоящим контрактом взаимоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.
12.6. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон контракта.
12.7. После заключения контракта в форме электронного документа стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.
Приложение № 1 - Техническое задание.