8.1. Изменение положений настоящего Контракта возможно только по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
8.2. Изменение существенных условий контракта допускается, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней со дня размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с момента надлежащего уведомления им Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик имеет право:
- без обращения в суд удержать из обеспечения исполнения контракта неустойку (штрафы, пени), оставшиеся денежные средства возвратить подрядчику на счет, указанный подрядчиком.
Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об обращении взыскания на обеспечение исполнения Контракта с указанием основания и суммы взыскания. День направления Заказчиком уведомления об обращении взыскания на обеспечение исполнения контракта в адрес Подрядчика считается днем обращения взыскания на обеспечение исполнения контракта.
- направить требованиеБанку об уплате неустойки (штрафы, пени) по банковской гарантии.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику в порядке, предусмотренном Законом. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени), а так же возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.
ГАРАНТИЯ.
9.1. Исполнитель гарантирует:
1) надлежащее качество выполненных работ;
2) полное соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта и технического задания.
9.2. Качество материалов (оборудования) используемого в ходе исполнения условий настоящего Контракта должно подтверждаться техническим паспортом или сертификатом соответствия (качества), оформленным в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2018 года (включительно).
10.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, решаются путем переговоров между сторонами.
10.3. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен.
Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения стороной претензии.
10.4.В случае невозможности решения споров путем переговоров, ли в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Мурманской области в установленном законом порядке.
10.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего контракта, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем - почтовой, факсимильной, электронной связи.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.7. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.
10.8. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.
10.9. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Все приложения, указанные в Контракте являются неотъемлемой частью данного Контракта:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Акт выполненных работ;
- Приложение № 3 – Акт отлова безнадзорных животных;
- Приложение № 4 – журнал учета и регистрации отловленных безнадзорных животных, в том числе учета умерщвленных безнадзорных животных;
- Приложение № 5 –журнал учета результатов стерилизации безнадзорных животных;
- Приложение № 6 – ветеринарное заключение;
- Приложение № 7 – акт смерти безнадзорного животного;
- Приложение № 8 – Обоснование начальной (максимальной) цены.