На поставку Товара
Московская область «___» _________ 201__г.
Общество с ограниченной ответственностью «ДАРЫЗЕМЛИ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Курасбедиани Бесо Эмразовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________, действующего на основании____________________________________, с другой стороны, а вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Товар.
1.2. Ассортимент Товара, его количество и цена определяются Сторонами в Спецификации, оформляемой на каждую партию Товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Товар поставляется партиями по Заявке Покупателя.
Качество и комплектовать Товара
2.1. Приемка Товара по количеству и номенклатуре осуществляется представителями Покупателя в момент передачи Товара со склада Поставщика.
2.2. Качество Товара, поставляемого по данному Договору, должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям завода-изготовителя.
2.3. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965г., №П-7 от 25.04.1996г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и «...количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. №18.
2.4. При возникновении претензий к качеству Товара Покупатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней сообщить об этом Поставщику. Претензии по качеству оформляются в присутствии представителя Поставщика.
|
|
В случае неприбытия в пятидневный срок представителя Поставщика, Покупатель составляет акт рекламации и возвращает Товар на склад Поставщика. Поставщик, при условии признания обоснованности претензий, в течение 10 (десяти) рабочих дней заменяет Товар либо возвращает оплату.
2.5. В случае отказа Покупателя от приемки Товара без предъявления Поставщику претензии, а также отказа от подписания товарной накладной, Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в надлежащем количестве и качестве.
2.6. Претензии Покупателя, связанные с дефектами Товара, возникшими вследствие нарушений правил и условий транспортировки, хранения и проведения разгрузочных работ, Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
Сроки и порядок поставки Товара
3.1. Поставщик обязан осуществить отгрузку партии Товара Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней после поступления авансового платежа на расчетный счет или банковскую карту Поставщика.
3.2. Отгрузка Товара производится Покупателю с оформлением накладных, счета, счета-фактуры.
Доставка может осуществляться силами и за счёт средств Покупателя. В случае осуществления доставки Товара силами Поставщика производится оформление товарно-транспортных накладных на партию.
В случае задержки вывоза Товара Покупателем более чем на 14 календарных дней, последний оплачивает Поставщику услуги по хранению Товара из расчета 2000 руб. за каждый календарный день хранения, начиная с 15-го календарного дня.
|
|
3.3. Переход рисков на Товар происходит в момент получения Товара Покупателем. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания накладной (товарно-транспортной накладной) Покупателем или уполномоченными представителями Сторон.
3.4. В случае отгрузки Товара железнодорожным транспортом, Поставщик за сутки письменно (с использованием факсимильной связи) уведомляет об этом Покупателя и на следующий день после отгрузки Товара направляет Покупателю копию железнодорожной квитанции, либо ТТН (с использованием факсимильной связи).
Стоимость Товара и порядок расчётов
4.1. Стоимость каждой партии Товара определяется в Спецификации.
4.2. Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере __20__ % от стоимости Товара в течении 3-х рабочих дней с момента выставления счета Покупателю при наличии подписанной Сторонами Спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет или банковскую карту Поставщика или же путем внесения денежных средств в кассу Поставщика.
4.3. Окончательный платеж в размере _80_ % от стоимости Товара, осуществляется не позднее 10-ти календарных дней с момента подписания Сторонами накладной (товарно-транспортной накладной) Товара, по счету и счету-фактуре Поставщика.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет, банковскую карту или в кассу Поставщика.
4.5. Оплата производится в рублях. Поставщик обязан предоставить Покупателю банковские реквизиты.
|
|
Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Сроки исполнения обязательств, не исполненных Сторонами вследствие вмешательства обстоятельств форс-мажора в действие настоящего Договора, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого имели действие данные обстоятельства и их последствия.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу действия обстоятельств форс-мажора, обязана уведомить об этом другую Сторону в разумный кратчайший срок, однако не позднее семи календарных дней с момента их наступления/ прекращения.
5.4. Надлежащим доказательством возникновения форс-мажорных обстоятельств является справка компетентных органов.
5.5. Если продолжительность форс-мажорных обстоятельств превышает 6 (шесть) последовательных месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом обязательства по Договору теряют свою силу.
- Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с законодательством РФ и условиями, установленными в настоящем разделе.
6.2. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) стоимости не поставленного в срок Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) стоимости недопоставленной части Товара, за исключением случаев нарушения срока поставки по вине Покупателя. Не является просрочкой увеличение срока изготовления Товара, вызванное задержкой в согласовании Спецификации или невозможностью приемки Товара Покупателем.
6.3. Поставщик вправе остановить исполнение условий настоящего Договора до выполнения Покупателем обязательств по оплате в полном объеме, включая выплату штрафных санкций
6.4. При просрочке оплаты Товара, готового к отгрузке, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) стоимости, подлежащей оплате, за каждый рабочий день таковой просрочки, но не более 5% (пять процентов) неоплаченной стоимости Товара.
6.5. После подписания Спецификации на поставку отдельной партии Товара и внесения предоплаты Покупатель не может отказаться от получения Товара и обязан полностью оплатить его и принять в соответствующие сроки.
6.6. Санкции, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются только при условии выставления письменного уведомления одной из Сторон Договора другой Стороне.
Разрешение споров
7.1. Для целей настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все вопросы и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться непосредственно между представителями Сторон путем переговоров.
7.3. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к взаимоприемлемому решению спорных вопросов, Стороны прибегают к судебной процедуре разрешения споров по месту нахождения ответчика в соответствии с требованиями процессуального законодательства РФ.
- Срок действия Договора и прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.2. Переуступка прав и обязанностей Покупателем по данному договору возможна только при наличии письменного согласия Поставщика.
8.3. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до момента надлежащего выполнения Сторонами взятых на себя обязательств, определяемых в соответствии с пунктами Договора и в каждой Спецификации по отдельной партии Товара.
8.4. Все изменения к настоящему Договору фиксируются Сторонами в виде дополнительных соглашений, подписываемых Сторонами.
8.5. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатью (для юридических лиц).
Документы, переданные путем факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения оригиналов. Оригиналы документов должны быть направлены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления документов по факсимильной связи.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут только по взаимному соглашению Сторон.