5.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.
5.2. Срок гарантии на выполненные работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами без замечаний акта о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: 100 процентов от объёма работ. Гарантия качества результата выполнения работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в границах Петрозаводского городского округа включает в себя устранение замечаний, недостатков и неточностей в разработанной схеме, в том числе при получении Заказчиком согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в срок, установленный Заказчиком.
Подрядчик берет на себя обязательства по внесению изменений в КСОДД за свой счет на основании запросов Заказчика, в то числе при условии изменений в действующем законодательстве Российской Федерации, на протяжении всего гарантийного срока.
5.3. При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан своими силами и без увеличения цены контракта устранить выявленные недостатки, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
5.4. Подрядчик за свои счет и своими силами устраняет все недостатки. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня установленного срока по устранению недостатков, Подрядчиком не выполняются работы по их устранению, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
5.5. Течение гарантийного срока начинается заново с момента устранения недостатков и подписания Сторонами акта по устранению недостатков.
5.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
5.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – Единая информационная система) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в Единой информационной системе.
5.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
5.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном постановлением Правительства Российской федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».
6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, и устраняет их за свой счет.
6.3. Подрядчик несет ответственность по восстановлению за счет собственных средств, в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента повреждения, элементов внешнего благоустройства и городской инфраструктуры, поврежденных в результате выполнения работ по контракту, в том числе при нанесении вреда лицами, привлечёнными Подрядчиком к выполнению работ.
6.4. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность движения транспорта и пешеходов, связанную с организацией и методами выполнения работ, производит расстановку всех технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест производства работ, их своевременную перестановку, снятие и замену. Допущенные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет.
6.5. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств, в том числе гарантийных обязательств, по контракту или действиями (бездействием) Подрядчика и его персонала.
6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине третьим лицам при выполнении работ по контракту, в том числе при ненадлежащем качестве работ, отступлениях от требований контракта, повлекших причинение вреда третьим лицам.
6.7. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, по контракту.
6.8. Подрядчик несет прямую ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения работ по контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.
6.9. Подрядчик несет ответственность за привлечение иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения контракта.
6.11. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в установленные требованием сроки, сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени).
6.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.14 и 6.15 контракта) начисляет Подрядчику штраф.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет:
- 10 (десяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей;
- 5 (пяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей.
Размер штрафа составляет ____________ (__________________) рублей ___ копеек.
6.14. В случае, если контракт заключен с победителем аукциона (или с иным участником аукциона в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, начисляемый за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Размер штрафа составляет 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
6.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения (предусмотренного в том числе подпунктами 3.2.2, 3.2.8, 3.2.10 контракта), размер штрафа составляет:
- 1000 (одну тысячу) рублей, если цена контракта не превышает 3 (трех) миллионов рублей;
- 5000 (пять тысяч) рублей, если цена контракта составляет от 3 (трех) миллионов рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей (включительно).
Размер штрафа составляет ____________ (__________________) рублей ___ копеек.
6.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.17. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:
- 1000 (одну тысячу) рублей, если цена контракта не превышает 3 (трех) миллионов рублей (включительно);
- 5000 (пять тысяч) рублей, если цена контракта составляет от 3 (трех) миллионов рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей (включительно).
Размер штрафа составляет ____________ (____________________) рублей ____ копеек.
6.18. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, установленную пунктом 2.1 контракта.
6.19. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, установленную пунктом 2.1 контракта.
6.20. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний, эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами. При этом инфляционные процессы в экономике, а также повышение стоимости материалов, оборудования и себестоимости выполняемых работ, неисполнение обязательств соисполнителями перед Подрядчиком к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
6.21. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справкой, выданной торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом.
6.22. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону. Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.
Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они совершены в простой письменной форме и подписаны Сторонами, за исключением случаев изменения наименований, мест нахождения, реквизитов (в т. ч. банковских) Сторон, указанных в разделе 8 контракта, о которых Стороны обязуются сообщить друг другу в одностороннем порядке путем направления другой Стороне уведомления, совершенного в простой письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда были произведены такие изменения. Все изменения и дополнения к контракту размещаются в Единой информационной системе (ЕИС).
7.2.В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них:
7.2.1. По электронной почте:
Заказчик: e-mail: Подрядчик: e-mail:
vyacheslav.puhach@petrozavodsk-mo.ru
7.2.2. По факсимильной связи:
Заказчик: факс 7 (8142) 71-33-97 Подрядчик: факс
7.2.3. Телефонограммой:
Заказчик: тел. 7 (8142) 71-36-45 Подрядчик: тел.
7.2.4. Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:
Заказчик: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2.
Подрядчик: ____________________________________________________.
7.3. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются ФИО лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего, либо к сообщению прилагается отчет об отправке факсимильной связью.
При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:
- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону;
- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации;
- сообщение направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 7.2.1 контракта.
7.4. В случае нарушения правил ограждения мест производства работ Подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Право на использование и иной документации, включая распоряжение, передачу третьим лицам и иные полномочия в отношении КСОДД (иной документации), разработанной по контракту, принадлежит Заказчику.
7.6. Подрядчик не имеет права продать или передать полученные в ходе исполнения контракта сведения (информацию), КСОДД, изготовленную в соответствии с условиями контракта, или отдельной ее части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
7.7. Все возможные произведения, входящие в КСОДД и иную документацию, разработанную в рамках контракта, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых контрактов (договоров) не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
7.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
7.9. Все разногласия по контракту решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении соглашения передаются в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения контрагентом.
7.10. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.11. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - копия протокола____________________________________________ от «______» ______________ 2018 года № ________________.
Приложение № 2 - Техническое задание на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа.
Реквизиты Сторон
| ЗАКАЗЧИК: Администрация Петрозаводского городского округа. | ПОДРЯДЧИК: |
| 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, ИНН 1001040505, КПП 100101001, БИК 048602001 | |
| Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа, л/с 03063006930), р/с № 40204810400000000032, в Отделении - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, Реквизиты для перечисления неустойки: Получатель: Управление федерального казначейства по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа), ИНН 1001040505, КПП 100101001, БИК 048602001, ОКТМО 86701000, Счет № 40101810600000010006 в Отделении - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, Код бюджетной классификации: 11111646000040000140. | |
| ________________ / ___________________/ М. П. | _____________ / ________________/ М. П. (при наличии) |
Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «_____» _____________2018 года №_______________________________