ВЫПОЛНЕНИЕ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При завершении работ (этапа работ) Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ.

6.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику оформленный (подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью) акт сдачи - приемки выполненных работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки выполненных работ, в противном случае работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (этапа работ) сторонами в 5-дневный срок с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания работ при наличии вины последнего, Заказчик вправе требовать выплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости не выполненных в срок работ.

7.3. В случае нарушения сроков оплаты или авансирования работ, Заказчик уплачивает Подрядчику штрафную неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору. При этом, в порядке ст. 319 ГК РФ, каждый последующий платеж Заказчика погашает в первую очередь штрафную неустойку, начисленную за просрочку предыдущих платежей, а в оставшейся части сумму основного долга.

7.4. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств, принятых по настоящему Договору.

ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие действия стихийных сил природы, а также принятие органами власти и управления нормативных актов, запрещающих определенные виды деятельности), непосредственно влияющих на исполнение сторонами обязательств по Договору, сроки исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

8.2. Стороны обязаны незамедлительно, не позднее двухдневного срока, известить друг друга о начале и окончании действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.2.1. По Соглашению сторон путем подписания соответствующего Договора.

9.2.2. Сторонами в одностороннем порядке по основаниям п.п. 4.2.3., 4.3.2. Договора.

9.2.3. Подрядчиком в одностороннем порядке, если просрочка Заказчиком сроков исполнения обязательств по п.п. 2.2.,4.1.5. настоящего Договора превышает 10 (десять) календарных дней, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2.4. В случае одностороннего расторжения Договора, инициативная Сторона письменно уведомляет Другую сторону о расторжении с указанием оснований. Стороны в течение 10 рабочих дней обязаны завершить расчеты по Договору.

9.3. Отказ организаций, выдавших ТУ, от согласования проекта, выполненного Подрядчиком в соответствии с этими ТУ и требованиями нормативной документации, или выставление дополнительных требований, не отраженных в ТУ, не могут являться основанием для отказа в приемке Заказчиком работ по Договору и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

9.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно - дополнительными cоглашениями, подписанными сторонами.

9.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами.

9.6. Споры по настоящему Договору, оставшиеся не урегулированными путем двусторонних переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического и почтового адреса, банковских реквизитов не позднее трех дней с момента их изменений.

9.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются договором и действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение 1. Протокол согласования договорной цены.

10.2. Приложение 2. Техническое задание на проектирование

10.3. Приложение 3. Графика выполнения работ и финансирования.

10.3. Лицензия на проектирование.

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору №___ от ____________

ПРОТОКОЛ