(представляется в составе общей части заявки)
(документ изготавливается на фирменном бланке организации участника закупки (для участников юридических лиц)
Письмо о подаче оферты
«_____»___________ 202_ г.
№__________
Уважаемые господа!
Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные в единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru» (далее – ЕИС, Официальный сайт) от «» __________ 2020 года (извещение №_____________), и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка проекта договора, заключаемого по итогам закупки, мы, являясь участником процедуры закупки / [или]лидером коллективного участника [выбрать необходимое], предлагаем заключить Договор на:
_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 3 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»]
Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ: «____» ___________ ________ г.
окончание выполнения работ: «____» ___________ ________ г.
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «__» ________ ______года.
Данная заявка подается с пониманием того, что вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве.
______________ [наименование Участник закупки] при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки:
1) не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи заявок;
2) предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе заявки;
3) заключить Договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания ____________________ [наименование Участник закупки] Победителем, либо единственным Участником, соответствующим требованиям документации.
Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также выполнить работы на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.
Настоящим подтверждаем, что в отношении меня [для физических лиц] / нашей организации[для юридических лиц] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25%(двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Также подтверждаем отсутствие у меня [для физических лиц] / у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера нашей организации[для юридических лиц], ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений обо мне [для физических лиц]/ нашей организации[для юридических лиц], в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.[1]
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.[2]
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований.[3]
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора закупки (Заказчика), не противоречащее требованию о формировании равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и в упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
____________________________ [указать] ____________________________
(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
ФОРМА 4. План распределения объемов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника
(представляется в составе общей части заявки)
План распределения объемов поставки товара между членами коллективного участниками (консорциума, простого товарищества)
Наименование закупки _______________________________________ Лот № _________
Номер извещения о проведении закупки в ЕИС: _________________________________
Наименование участника закупки (Лидера коллективного участника): ______________________
Юридический адрес участника закупки (Лидера коллективного участника): _________________
Наименование организации члена коллективного участника (№1): _________________________
Юридический адрес организации члена коллективного участника: _________________________
Наименование организации члена коллективного участника (№2): _________________________
Юридический адрес организации члена коллективного участника: _________________________
Наименование организации члена коллективного участника (№Х): _________________________
Юридический адрес организации члена коллективного участника: _________________________
№ п/п | Наименование поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Наименование организации, осуществляющей поставку Товаров, выполнения работ, оказания услуг | Стоимость поставок, работ, услуг в % от общей стоимости товара, работ, услуг (выражается исключительно в процентах от общей стоимости товаров, предлагаемых участником в ценовом предложении) | Сроки выполнения поставок, работ, услуг (начало и окончание) |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… | ||||
Итого по Лидеру коллективного Участника | ||||
Итого по Члену коллективного Участника № 1 | ||||
Итого по Члену коллективного Участника № 2 | ||||
… | ||||
ИТОГО | 100% | Х |
____________________________ [указать] ____________________________
(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению:
- данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки;
- участник закупки приводит наименование процедуры закупки, номер лота (в случае проведения многолотовой закупки), номер извещения о проведении закупки в ЕИС;
- участник закупки приводит наименования юридического лица и адреса места нахождения, либо фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (адрес регистрации) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя Лидера коллективного участника;
- участник закупки приводит наименования юридических лиц и адреса мест нахождения, либо фамилии, имена, отчества, паспортные данные, адреса прописки (адреса регистрации) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, членов коллективного участника;
- форма составляется на фирменном бланке Участника закупки;
- данная форма заполняется и предоставляется как в случае участия коллективных участников, так и в случае неучастия коллективных участников; в последнем случае в таблицах формы приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».